【必備】房屋合同模板合集8篇
隨著人們法律意識的建立，合同的法律效力與日俱增，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編整理的房屋合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房屋合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：________________
二、價格
工費：￥____________
三、付款方式
1.施工隊進場，付首期款。
2.瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。
3.工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。
四、設計
1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。
2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用， 雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。
3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。
4.乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
5.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
7.甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。
六、工期
從 _________年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期為_______天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。
八、垃圾清運
1.垃圾袋裝化。
2.垃圾應日日清。
3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。
3.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
乙方指定由 _______為工地現場負責人， _______為替補負責人。
4.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
5.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費_______元/天。
十、施工機具
乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1.現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。
2.現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。
3.乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。
十二、維修
1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_______年內無償維修。
2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后_______天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方 必須在_______小時內趕到并維修。
3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。
十三、合同附件
1.家裝合同(2)施工項目、報價單。
2.乙方開出的`材料采購清單。
十四、合同爭議
1.本家裝合同(1)，(2)與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。
出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。
2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
甲方簽字：______________ 乙方簽字：______________
簽訂日期：____________
房屋裝修合同范本(2)
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點：
2、工程承包方式：包工包料
3、工程期限____天
開工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)_________元。首付____________________元，第二次付_______________元。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到
罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。
10、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：乙方：
____年___月___日
房屋合同 篇2
本合同雙方當事人：
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《城市房屋租賃管理辦法》、《廣東省城鎮房屋租賃條例》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就房屋租賃的有關事宜達成協議如下：
第一條 房屋基本情況
甲方同意將座落于佛山市順德區 鎮(街道) 的房屋出租給乙方作住宅使用。該房屋權屬人為 ，房屋所有權證(地產權證)號為： (屬于 / 不屬于轉租，轉租憑證為： )。房屋租賃使用面積 M2(租賃部位詳見附圖)。該房屋(已 / 未)設定抵押。
第二條 租賃期限
(一)房屋租賃期自 年 月 日至 年 月 日，共計___個月。
(二)租賃期滿，甲方有權收回該房屋。乙方有意繼續承租的，應提前 日向甲方提出(書面 / 口頭)續租要求，征得同意后甲乙雙方重新簽訂房屋租賃合同。在同等承租條件下，乙方有優先承租權。如乙方繼續使用租賃房屋甲方未提出異議的，本合同繼續有效，租賃期限為不定期，雙方均有權隨時解除合同，但應提前 日(書面 / 口頭)通知對方。
第三條 租金
甲乙雙方議定上述房屋自 年 月 日至 年 月 日，共計 個月，月租金為( 幣) 元(大寫 元)。 年 月 日后，房屋租金按如下方式調整： 。租金按月(季度)結算，由乙方在每(月/季度)的第 日前繳付本期租金給甲方。逾期支付的，逾期一日，則乙方需按日租金的 %支付違約金。乙方支付租金的方式如下： 。
第四條 房屋租賃保證金
(一)甲方交付該房屋時，乙方(是 / 否)向甲方支付房屋租賃保證金。金額為：( 幣) 元(大寫 元)。
(二)租賃期滿或合同解除后，房屋租賃保證金除抵扣應由乙方承擔的費用、租金、以及乙方應承擔的違約賠償責任外，剩余部分應如數返還乙方。
第五條 其他費用
租賃期內，與該房屋有關各項費用的承擔方式為：
費 /物業管理費 )等費用。
(二)房屋租賃稅費以及本合同中未列明的其他費用均由(甲/乙)方承擔。由乙方承擔的費用，乙方應保存并向甲方出示相關繳費憑據。
第六條 房屋的交付及返還
(一)交付：甲方應于 年 月 日前將房屋按約定條件交付給乙方。房屋、房屋附屬設施、設備情況經雙方交驗簽字(蓋章)并移交房屋鑰匙及 后視為交付完成。
(二)返還：租賃期滿或合同解除后，乙方應返還該房屋及其附屬設施。房、房屋附屬設施、設備情況應經雙方驗收后簽字(蓋章)確認。甲乙雙方應結清各自應當承擔的費用。乙方添置的新物可由其自行收回，而對于乙方裝飾、裝修的部分，具體處理方法為(乙方恢復原狀 / 乙方向甲方支付恢復原狀所需費用/乙方放棄收回 / 歸甲方所有但甲方折價補償)。
第七條 房屋改善
甲方應在本合同簽訂后 日內對該房屋做如下改善： ，改善房屋的費用由(甲方 / 乙方)承擔。
第八條 房屋及附屬設施、設備的維護
(一)租賃期內，甲方應保障該房屋及其附屬設施處于適用和安全的狀態。乙方發現該房屋及其附屬設施、設備有損壞或故障時，應及時通知甲方修復。甲方應在接到乙方通知后的 日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。因維修房屋影響乙方使用的，由雙方約定是否減少租金或延長租賃期限。
(二)乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的'，應事先征得甲方的書面同意，按規定應向有關部門辦理審批的，則還由 (甲方 / 甲方委托乙方)報有關部門批準后，方可進行。對于乙方的裝修、改善和增設的他物甲方不承擔維修的義務。
(三)乙方應合理使用并愛護該房屋及其附屬設施、設備。因乙方故意、保管不當或不合理使用，致使該房屋及其附屬設施、設備發生損壞或故障的，乙方應負責維修或承擔賠償責任。如乙方拒不維修或拒不承擔賠償責任的，甲方可代為維修或購置新物，費用由乙方承擔。
(四)對于該房屋及其附屬設施因自然屬性或合理使用而導致的損耗，乙方不承擔責任。
第九條 轉租
(一)除甲乙雙方另有約定以外，乙方需事先征得甲方書面同意，方可在租賃期內將該房屋部分或全部轉租給他人。
(二)乙方轉租該房屋，應按規定與接受轉租方訂立書面轉租合同，并向房屋租賃管理行政機關辦理房屋租賃合同登記備案手續。
(三)接受轉租方對該房屋及其附屬設施造成損壞的，應由乙方向甲方承擔賠償責任。
第十條 所有權變動和抵押
(一)租賃期內甲方轉讓該房屋的，甲方應當提前 日書面通知乙方，乙方在同等條件下享有優先于第三人購買的權利。
(二)租賃期內該房屋所有權發生變動的，本合同在乙方與新所有權人之間具有法律效力。
(三)租賃期間，甲方需抵押該房屋，應當書面告知乙方，并向乙方承諾該房屋抵押后，若當事人協議以折價、變賣方式處分該房屋的，應提前 日告知乙方。
第十一條 合同的解除
(一)經甲乙雙方協商一致，可以解除本合同。
(二)有下列情形之一的，本合同終止，甲乙雙方互不承擔違約責任：
1、因地震、火災等不可抗力致使房屋毀損、滅失或造成其他損失的。
2、該房屋占用范圍內的土地使用權依法提前收回的。
3、該房屋因社會公共利益被依法征用的。
4、該房屋毀損、滅失或者被鑒定為危險房屋的。
(三)甲方有下列情形之一的，乙方有權單方解除合同：
1、未按約定時間交付該房屋達 日的。
2、交付的房屋不符合合同約定嚴重影響乙方使用的。
3、不承擔約定的維修義務致使乙方無法正常使用該房屋的。
4、交付的房屋危及乙方安全或者健康的。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權單方解除合同，收回該房屋：
1、不支付或不按照約定支付租金達 日的或欠繳各項費用達 元的。
2、擅自改變該房屋用途的。
3、擅自拆改、變動或損壞房屋主體結構的。
4、乙方擅自轉租該房屋、轉讓該房屋承租權或與他人交換各自承租房屋的。
5、利用該房屋從事違法活動的。
第十二條 違約責任
(一)任何一方未能履行本合同規定的條款或違反國家、省、市有關房地產管理規定的，另一方有權提前解除合同，造成的損失由責任的一方承擔。
(二)甲方有本合同第十一條第三款約定的情形之一的，應按月租金的 %向乙方支付違約金。
(三)因甲方未按約定履行維修義務造成乙方人身、財產損失的，甲方應承擔賠償責任。
(四)租賃期間，非本合同規定的情況甲方擅自解除本合同，提前收回該房屋的，甲方應按提前收回天數的租金的 倍向乙方支付違約金。若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。
(五)乙方有本合同第十一條第四款約定的情形之一的，應按月租金的 %向甲方支付違約金。
(六)乙方擅自對該房屋進行裝修、裝飾或添置新物的，甲方可以要求乙方恢復原狀或者賠償損失。
(七)租賃期間，非本合同規定的情況，乙方中途擅自退租的，乙方應按前退租天數的租金的 倍向甲方支付違約金。若違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。甲方可從租賃保證金中抵扣。保證金不足抵扣的，不足部分則由乙方另行支付。
(八)甲方未按約定時間交付該房屋或者乙方不按約定支付租金但未達到解除合同條件的，以及乙方未按約定時間返還房屋的，應按 標準支付違約金。
(九)如因不可抗力的原因，造成租賃合同無法履行時，雙方互免承擔責任。
第十三條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決，協商或調解不成的， 依法向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條 其他約定事項
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同(及附件)一式 份，其中甲方執一份，乙方執一份，房屋租賃管理行政機關備案一份。
本合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
出租方(甲方)(代理人)簽章： 承租方(乙方)(代理人)簽章：
住所： 住所：
證件名稱： 證件名稱： 證照號碼： 證件號碼： 法定代表人： 法定代表人：
電話： 電話：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
房屋合同 篇3
出租方（以下簡稱甲方） 承租方（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關房屋租賃的法律規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致簽定本合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條：租賃范圍
1、房屋為樓房 室廳 衛；合租房 號。建筑面積 平方米，甲乙雙方約定房屋居住人數為 人，僅限人居住， 證件號：
2、雙方商定租賃期自日起，至 年月日止。該房屋租賃期滿，本合同自動終止。
3、租賃房屋期滿，乙方應如期交還房屋及設施。乙方需要繼續租住，應當在期滿前一個月提出，經甲乙雙方協商同意后，重新簽訂租賃合同。
第二條：付款方式及支付期限
1、仟 佰拾的保證金：合同期滿乙方結清各項費用保證金退還，在合同期內保證金不能充抵房租。
2、支付，租金提前一個月支付。
3、房屋租金支付日期為：
第二次 第四次 第三條：甲方責任
1、甲方保證房屋在乙方入住時，屋內基本設施和設備處于正常工作狀態。
2、在乙方按時交付租金并遵守本合同條款的前提下，乙方有權在租賃期內安全使用房屋，甲方查看房屋需要提前通知乙方，特殊情況例外。
3、乙方應要求房屋業主出示相關合法證件，如因房屋產權等糾紛問題影響乙方在租賃期內居住，造成的任何損失和責任由甲方承擔。
第四條：承租人的責任
1、租房屋內的水費、電費、燃氣費、衛生費、電話費、有線電視收視費等自乙方入住之日至租賃期滿之日都由乙方承擔。
2、乙方應愛惜房屋及設施、如需改善、須經甲方同。不得利用承租房進行違法亂紀活動不得喧嘩擾民，否則甲方有權終止合同收回房屋，并由此造成的一切損失由乙方負責。
3、租賃期滿同日，乙方應無條件退房。乙方應將自己的.物品搬遷清楚，乙方逾期不搬，視為乙方放棄一切權利，甲方因此所受損失由乙方負責賠償。并將房屋設施點清以良好的狀態交付甲方，合同解除時乙方不得故意留存占據，如逾期不搬，視為乙方拋棄其所有權，甲方可自行處理。
4、乙方應按本合同規定不得擅自改變承租房的使用性，不得擅自轉租和轉借他人，不得存放危險物品及非法物品，如因此發生的一切后果，乙方承擔全部責任。
5、簽約之日起，乙方不得借故解除合同，因特殊情況需要退房，必須提前三十天通知甲方解除合同，并在三十天內配合甲方出租房屋。賠償甲方一月租金為違約金。 第五條：免責條件
1、因不可抗力致本合同不能繼續履行的，各方互不承擔責任。 2、承租方須安全使用房屋配套設備，因承租方不注意安全而產生的后果，甲方不承擔任何責任。
第六條：爭議的解決
1、執行本合同而發生有關的一切爭議，雙方均友好協商解決，如協商未果，則任何一方有權提請重慶市仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，雙方均自動履行，仲裁費由仲裁庭批定方承擔。
2、本合同簽定之日起即時生效，若本合同任一條款于某一法律條款無效，非法或不能執行，并不影響本合同的其他條款的法律效力。附加及補充規定與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方簽字： 乙方簽字：
身份證號： 身份證號：
聯系電話： 聯系電話：
工作地址：簽約時間：
房屋合同 篇4
甲方姓名(出租方)：_________________ 身份證號碼：________________
乙方姓名(承租方)：__________________ 身份證號碼：________________
經雙方協商甲方將位于______________________________房屋出租給乙方居住使用。
一、租房從_____年___月___日起至______年___月___日止。
二、月租金為____元，繳租為____支付一次，人民幣(大寫)_________元(￥____元),
以后應提前___天支付。
三、約定事項
1、乙方入住時，應及時更換門鎖若發生意外與甲方無關。因不慎或使用不當引起火災、電、氣災害等非自然災害所造成損失由乙方負責。
2、乙方無權轉租、轉借、轉賣該房屋，及屋內家具家電，不得擅自改動房屋結構，愛護屋內設施，如有人為原因造成破損丟失應維修完好，否則照價賠償。并做好防火，防盜，防漏水，和陽臺擺放、花盆的安全工作，若造成損失責任自負。
3、乙方必須按時繳納房租，否則視為乙方違約。協議終止。
4、乙方應遵守居住區內各項規章制度，按時繳納水、電、氣、光纖、電話、物業管理等費用。乙方交保證金________元給甲方，乙方退房時交清水，電，氣，光纖和物業管理等費用及屋
內設施家具、家電無損壞，下水管道，廁所無堵漏。甲方如數退還保證金。
5、甲方保證該房屋無產權糾紛。如遇拆遷，乙方無條件搬出，已交租金甲方按未滿天數退還。
6、備注：______________________________________________________________
四、本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效。另水;_____噸氣;____立方電;___度
甲方：____________ 聯系電話：_______________
乙方：____________ 聯系電話：_______________
______年___月___日
房屋合同 篇5
【案情】
20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同，主要約定：被告自愿將其位于鄭州市金水區的一套房屋出售給原告，房屋價款 200 萬元，房屋產權過戶的相關費用由原告承擔；原告付定金 50 萬元，定金交付一周后交接該房屋，余下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清；被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續，如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 萬元，一周內，被告將其位于金水區的這套房屋鑰匙交付原告，并辦理了該房屋室內物品的交接手續，原告開始使用該房屋。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥，即訴至法院，要求被告履行合同，支付違約金。
另查明：被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。
【評析】
一、 商品房買賣合同的效力。
被告出賣的`位于金水區的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下，被
告于20xx年6月15日，以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。
原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房，當時，該房屋產權證正在辦理之中，被告對于其是否能按約定取得房產證，從而最終實現訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的，原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權，原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產權證書，但原告起訴前該房產證已辦理完畢，參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效 ”，被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件，故該合同為有效合同。
二、 被告的行為是否構成違約。
雙方簽訂的合同為有效合同，當事人在合同簽訂后交接了房屋，已實際上履行了合同，根據本案涉及房屋的具體情況，辦理該房屋的過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說，在不存在任何一方故意違約的情況下，合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后，房產證辦理下發前，被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同
無效，被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為，但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的，可以認定其行為是一種違約行為，應當向原告支付違約金。
三、 賠償數額的確定。
1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。
2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件，若因此影響過戶，后果由責任方負責。
3、任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條1、2、3違約責任，均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金，實際損失超過違約金數額的，責任方應據實賠償。
8、被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后，一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續；如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元，如原告違約定金不再退還。
該合同為格式合同，關于違約金的約定，合同第3條與第8條有相沖突的地方，但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的，專門就房產過戶的問題進行的約定，因此，因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。
房屋合同 篇6
合同編號：民宅版第________號
出租人（以下簡稱甲方）：
承租人（以下簡稱乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法規、規章的規定，出租人與承租人在平等、自愿的基礎上，就房屋租賃的有關事宜達成協議如下：
第一條 甲方保證所出租的房屋符合國家對租賃房屋的有關規定。
第二條 租賃房屋狀況
租賃房屋坐落于沈陽市________區________街（路）________號，門牌號為__________，樓房為____室____廳____衛____廚，建筑面積為________平方米，使用面積為____________平方米，朝向為____________，裝修狀況為：_____________________，具備基礎條件：____________________________________，屋內設施有：______________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________（盡可能詳細），有其它條件可設附頁。
甲方應在簽訂本合同后______日內按照乙方要求對房屋做如下改善：___________________________________________________，改善房屋的費用由甲方承擔。
第三條 甲方應提供房產證（或具有出租權的有效證明）、身份證明等文件，乙方應提供身份
證明文件；雙方驗證后可復印對方文件備存。所有復印件僅供本次租賃使用。
第四條 租賃用途與租賃期限
租賃用途：___________________________________。
該房屋租賃期共___個月。自___年___月___日起至___年___月___日止；租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還；乙方如要求續租，則必須在租賃期滿一個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。
第五條 租金及支付
租金標準：____________元人民幣/月（大寫___萬___仟___佰___拾___元人民幣/月）； 租金總額為____________元人民幣（大寫___萬___仟___佰___拾___元整）。租金支付方式為_____________________________________________________________________。
第六條 租賃期間相關費用及稅金
1、 甲方應承擔的費用：
�。�1）租賃期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，應由甲方負擔。
�。�2）其他費用：__________________________________________________________。
2、 乙方交納以下費用：
�。�1）______________（2）_______________（3）______________（4）______________
�。�5）______________（6）_______________（7）______________（8）______________乙方應按時交納自行負擔的費用，甲方不得擅自增加本合同未明確由乙方交納的費用。
第七條 房屋修繕與使用
在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全，該房屋及所屬設施的維修責任均由甲方負責（乙方使用不當除外，如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償）； 乙方向甲方提出維修請求后，甲方應及時提供維修服務，并提前通知乙方，乙方應積極協助配合。 甲方（是/否）允許乙方對租賃房屋進行裝修、改善或增設他物。裝修、改善或增設他物的范圍是：______________________________________________________________
________________________________；租賃期限屆滿后，對租賃房屋的裝修、改善、增設他物的處理方法為：________________________________________________________________ 。第八條 房屋的轉讓與轉租
1、租賃期間，甲方有權依照法定程序轉讓該出租的房屋，轉讓后，本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效；甲方出售房屋，須在_____個月前通知乙方，雙方協商解決后續問題。
2、未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。
第八條 合同的變更、解除與終止
1、 雙方可以協商變更或終止本合同。
2、 甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
�。�1）不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件，嚴重影響居住。
�。�2）甲方未盡房屋修繕義務，嚴重影響居住的。
3、 房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回出租房屋：
�。�1）未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋。
�。�2）未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構。
�。�3）損壞承租房屋，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。
�。�4）未按協議約定用途使用房屋或利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。
�。�5）逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。
�。�6）拖欠房租累計_____日以上。
4、租賃期滿前，乙方要繼續租賃的，應當在租賃期滿_____個月前書面通知甲方。如甲方
在租期屆滿后仍要對外出租的，在同等條件下，乙方享有優先承租權。
5、租賃期滿合同自然終止。
6、因不可抗力因素導致合同無法履行的，合同終止。
第九條 房屋交付及收回的驗收
1、甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。
2、驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。
3、乙方應于房屋租賃期滿后，將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用；對未經同意留存的'物品，甲方有權處置。
第十條 甲方違約責任
1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的，應支付乙方本合同租金總額的____%作為違約金。
2、如乙方要求甲方繼續履行合同的，甲方每逾期交房一日，則每日應向乙方支付日租金_____倍的滯納金；甲方還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。
3、由于甲方怠于履行維修義務或情況緊急，乙方組織維修的，甲方應支付乙方費用或折抵租金，但乙方應提供有效憑證。
4、甲方違反本合同約定，提前收回房屋的，除應返還預收乙方的剩余租期的租金外，還應按照合同總租金的_____%向乙方支付違約金。
5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應賠償乙方損失。
第十二條 乙方違約責任
1、租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的_____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
（1）未經甲方書面同意，將房屋轉租、轉借給他人使用的；
�。�2）未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構或損壞房屋；
�。�3）改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的；
�。�4）拖欠房租累計____個月以上的。
2、在租賃期內，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的，每逾期一天，則應按該項費用總額的____%支付甲方滯納金。
3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該按合同總租金____%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方如逾期支付租金,每逾期一日,則乙方須按日租金的____倍支付滯納金。
5、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金____倍的滯留金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十三條 免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。 3、因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退
少補。
4、不可抗力系指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十四條 本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十五條 爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第_________種方式解決。 1、提請仲裁委員會仲裁； 2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條 其他約定事項
1、________________________________ ； 2、________________________________ 。
第十七條 本合同自雙方簽（章）之日起生效。
第十八條 本合同及附件一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份；具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
身份證號： 身份證號：
電話/傳真： 電話/傳真：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
房產證號：
簽約地點：
使用說明：對于租賃雙方都認同的本協議中無須填寫的條款或內容，可以劃掉或填無，但必須保證每份協議的一致性，否則容易發生爭議。
房屋合同 篇7
贈與人(甲方)：————， 身份證編號：————。
受贈人(乙方)：————， 身份證編號：———— 、
甲方是乙方的———— ，為贈與房屋，甲、乙雙方經協商一致，簽訂如下房屋贈與協議：
一、甲方(系 關系)自愿將共有的坐落在————，產籍號：__ 號，建筑面積：__ 平方米私有房屋無償贈與給乙方。甲方保證贈與給乙方的是上述房屋的全部所有權，并免遭任何第三人追索。
二、上述贈與房屋交接時間———— 年 ——月 ——日，贈與房屋交接前的債權債務由甲方負責，贈與房屋交接后的`債權債務由乙方負責。
三、乙方自愿接受上述房屋全部產權，并保證在房屋交接之日起3個月內辦理房屋產權變更登記手續。辦理上述房屋產權變更登記的稅及相關費用由 方負責。
四、其它約定事項;
五、本協議公證后生效，如任何一方違約，違約方依法賠償守約方因此造成的實際損失。
本協議發生爭議，甲、乙雙方可以協商解決，協商不一致時，可以到鞍山市仲裁委員會申請仲裁或到房產所在地法院起訴。
甲方(贈與人)簽名：
乙方(受贈人)簽名：
簽訂地點：
簽訂時間：
房屋合同 篇8
出租方(甲方)：
男/女：
年 月 日出生：
身份證號碼：
承租方(乙方)：
男/女
年 月 日出生：
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議：
一、甲方將位于 市 街道 小區 號樓 號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自 年 月 日至 年 月 日，計 個月。
二、本房屋月租金為人民幣 元，按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初 日內，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。
四、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔裝修改造費用。租賃結束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。
五、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，則須提前 個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后x天內答復。如同意繼續租賃，則續簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優先租賃的.權利。
六、租賃期間，任何一方提出終止合同，需提前 個月書面通知對方，經雙方協商后簽訂終止合同書。若一方強行中止合同，須向另一方支付違約金 元。
七、發生爭議，甲、乙雙方友好協商解決。協商不成時，提請由當地人民法院仲裁。
八、本合同連一式 份，甲、乙雙方各執x份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
【房屋合同】相關文章：
(經典)房屋合同09-01
房屋合同【經典】09-24
(精選)房屋合同09-28
房屋合同08-18
房屋合同(經典)09-22
[精選]房屋合同10-07
[經典]房屋合同10-06
（精選）房屋合同09-10
(經典)房屋合同08-20
房屋合同08-20