【精品】買賣合同模板集錦六篇
隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的買賣合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
買賣合同 篇1
立協議人 甲方：（賣方）：
證件號碼 ：
買方：（買方）：
證件號碼：
由于甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。雙方同意就下列房地產買賣事項，訂立本協議，共同遵守。
一．自愿將坐落在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿此的房地產（房屋建筑面積：＿＿＿＿平方米；土地使用權面積：＿＿＿平方米）出售給乙方。乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解，愿意購買該房地產。
二．甲乙雙方議定的上述房地產成交價格為人民幣（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；￥＿＿＿＿＿＿元。乙方于＿＿＿年＿ 月＿日前＿ 次付清給甲方，購房定金將在最后一次付款時沖抵。付款方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
三．雙方同意于＿＿年＿＿月＿＿日由甲方將上房地產正式交付給乙方。
四．甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事拆訟責任，因此給乙方造成的'經濟損失，甲方負責賠償
。
五．違約責任：乙方中途悔約，乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約，甲方應在悔約之日起 ＿日內將定金退還給乙方，另付給乙方相當于定金數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清房款；或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付相當于上述房地產價款千分之＿＿的滯納金。
六．本契約在履行中若發生爭議，甲乙雙方應采取協商辦法解決。協商不成時，任何一方均可向＿＿＿＿＿＿＿＿房地產仲裁委員會申請調解或仲裁，也可向有管轄權的人民法院起訴。
七．本契約未盡事項，甲乙雙方可另行議定，其補充議定書經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
八．本契約一式＿＿份，甲乙雙方各執＿＿份。
九．雙方約定的其他事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十．本契約自簽訂之日起生效。
甲方（簽章）：乙方(簽章）：
年 月日 年 月日
買賣合同 篇2
出售方：
承購方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《江蘇省城市房地產交易管理條例》、《城市房地產轉讓管理規定》，出售方與承購方遵循平等、自愿、公平、守法、誠實信用的原則，經協商一致，就房屋買賣事宜訂立以下合同。
第一條：房屋基本信息
1.坐落： 本市_________幢號：____________ 單元號：_____________ 室號：___________________。 2房屋所有權證編號：______________________。3.產權登記建筑面積：_____________平方米。附屬用房情況：______________
4.國有土地使用權證編號：_______________。5.國有土地使用權類型：_______( 【出讓】或【劃撥】或【 】 )。 (僅選一種)
6.房屋用途：____________________________________。7.房屋樓層：________________ 層; 總樓層：________________ 層。
8.建筑結構：____________________________________________________________________。
第二條：房屋其它情況
1.房屋共有情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證該房屋無共有權人�！�2】該房屋共有權人為：________________;共有權證號為：_________________________;出售方保證已經就該房屋出賣事宜征得所有共有權人的同意。
2.房屋抵押情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本合同簽訂之時該房屋不存在抵押關系�！�2】該房屋在本合同簽訂之時已存在抵押關系。 出售方承諾在辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押并注銷相應的抵押登記，相關費用由出售方承擔。
3.房屋租賃情況為下列______：(僅選一項)
【1】出售方保證本合同簽訂之時該房屋不存在租賃關系。
【2】該房屋在本合同簽訂之時已存在租賃關系。出售方證明承租人已經明確放棄優先購買權。
第三條：房屋價款及支付方式
1.該房屋的價款為人民幣____________元(小寫); ___億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
2.該房屋價款具體支付方式約定為下列第____款。(僅選一項)
【1】一次性付款：
承購人于____年___月___日前，一次性支付人民幣________元(小寫);__百___十___萬 ___千 ___百 ___十____ 元整(大寫)。
【2】分期付款：
承購人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價款的_____%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價款的______%，支付人民幣______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
承購人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價款的______%，支付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。
【3】貸款付款：
承購人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價款的______%，首付人民幣_______________________元(小寫);____億____千____百____十____萬 ____千 ____百 ____十____ 元整(大寫)。剩余房款應于______年______月______日前申請辦理貸款手續，并按貸款方式支付。
第四條：承購方逾期付款違約責任
由于承購方原因，承購方未能按照本合同第三條約定向出售方支付相應房屋價款的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
(2)逾期超過_____天，出售方催告后有權解除合同。合同解除后，承購方應向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。承購方要求繼續履行合同的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付逾期應付價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
若因銀行或住房公積金管理中心不同意承購方購房貸款申請，導致承購方無法支付相應房款的，買賣雙方同意解除本合同，退房退款，撤銷已經辦理的變更登記申請，并按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】承購方不向出售方支付違約金。
【2】_________________________________________________________________________。
第五條：房屋交付
出售方應當于______年______月______日前騰空該房屋，并書面通知承購方驗收。承購方應當在驗收通知書到達之日起____內，會同出售方對房屋及本合同附件一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗，查驗后滿意的，出售方應當將房屋鑰匙移交承購方，以示房屋交付。該房屋毀損、滅失的風險自房屋交付之日起由承購方承擔。
第六條：出售方逾期交房違約責任
由于出售方原因，出售方未能按照本合同第五條約定向承購方交付房屋的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
(2)逾期超過_____天，承購方催告后有權解除合同。合同解除后，出售方應向承購方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的______%的違約金。出售方要求繼續履行合同的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付已交付價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
第七條：出售方承諾已如實陳述本合同第一條、第二條中房屋的有關情況，若因相關承諾或保證失實，致使本合同成立后發生房屋基本狀況糾紛、權屬糾紛、債務糾紛或優先購買權糾紛的`，出售方按本合同第三條第1款約定的房屋價款的____%向承購方支付違約金;造成承購方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第八條：房屋權屬轉移登記的約定
自本合同生效之日起____天內，買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任，致使在約定期限內未能申請的，責任方應承擔以下違約責任;造成對方其它損失的，責任方另行依法承擔賠償責任。
1.屬于出售方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。(2)逾期超過_____天，承購方催告后有權退房。自承購方退房通知書到達之日起____天內，出售方應將已收價款如數退還給承購方，并按本合同第三條第1款約定的房屋價款的_____%向承購方支付違約金。出售方要求不退房的，經承購方同意，每逾期一天，出售方按天向承購方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
2.屬于承購方責任的，分別作如下處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____天，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。(2)逾期超過_____天，出售方催告后有權解除合同。自出售方解除合同通知書到達之日起____天內，承購方應將房屋及其附屬品退還給出售方，并按本合同第三條第1款約定的房屋價款的_____%向出售方支付違約金。
承購方要求繼續履行合同的，經出售方同意，每逾期一天，承購方按天向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價款的萬分之______的違約金，合同繼續履行。
第九條：稅費、傭金及相關權益約定
1.房屋轉讓過程中應當交納的相關稅費，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納
【2】_________________________________________________________。
2.房屋買賣居間代理傭金，按下列第____項方式處理：(僅選一項)
【1】買、賣雙方按委托合同中的相關約定各自支付。
【2】__________________________________________________________________________。
3.房屋交付前發生的水、電、氣、電話、有線電視、物業管理及相關配套設施的使用費用應當由出售方承擔，交付后發生的費用應當由承購方承擔，但雙方另有約定的除外。
4. 房屋所有權轉讓時，出售方應當向承購方說明住宅專項維修資金交存和結余情況并出具有效證明，該房屋結余的住宅專項維修資金隨房屋所有權同時過戶。買賣雙方應當在房屋權屬轉移登記完成之日起____天內，共同向有關部門申請辦理物業服務和相關配套設施的過戶手續。逾期申請辦理的，每逾期一天，責任方向另一方支付違約金人民幣________元。
5.出售方保證于房屋權屬轉移登記完成之日起_______天內，將其落戶于該房屋的所有戶口關系遷出，逾期遷移原戶口的，每逾期一天，出售方向另一方支付違約金人民幣________元;造成對方其它損失的，出售方另行依法承擔賠償責任。
第十條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起____天內及時書面告知對方，并在合理時間內提供證明的，免除其因不可抗力而導致本合同全部或部分條款無法履行的相應違約責任。
第十一條：本合同在履行過程中發生爭議的，由合同雙方協商解決;協商不成的，按下列第_____款方式解決：(僅選一款)
【1】提交常州市仲裁委員會仲裁。
【2】依法向人民法院起訴。
第十二條：本合同未盡事宜，可由合同雙方另行補充協議，補充協議經雙方簽章后，與本合同具有同等法律效力;
合同雙方不得在本合同以外的其它約定中，設立與本合同內容相沖突的條款。
本合同連同簽章共____頁，自雙方簽訂之日起生效;打印文本由雙方各執一份，具有同等法律效力。
出 售 方 簽 章 承 購 方 簽 章
出 售 人(簽章)： 承 購 人(簽章)：
出售方共有人(簽章)： 承購方共有人(簽章)：
法定代表人 (簽章)： 法定代表人 (簽章)：
出售方代理人(簽章)： 承購方代理人(簽章)：
房地產經紀機構(章)： 房地產經紀機構(章)：
房地產經紀人(簽章)： 房地產經紀人(簽章)：
____年____月____日 ____年____月____日
買賣合同 篇3
賣方：（ 以下簡稱甲方）
買方：（以下簡稱乙方）
為了發展經濟繁榮市場，互通有無，甲方向乙方訂購一批蘋果，雙方經協商一致，訂立以下合同共同信守。
一、甲方賣給乙方的蘋果品種為紅富士，規格為七零大；紅度為整個蘋果的2/3，蘋果要無斑、無傷、無蟲眼，且每個蘋果都要有蘋果把，以防止腐化，變質。
二、乙方向甲方購買紅富士蘋果30箱，每箱60個。由甲方全部包裝成箱，箱內蘋果擺放無縫隙，且要有包裝套。
三、每箱蘋果乙方付給甲方50元錢，共計1500元（合計人民幣壹仟伍佰元整）。乙方收到全部蘋果后在12月5日前通過銀行卡向甲方一次性付清。
四、由乙方到甲方的收貨地進行收購，乙方在收貨時應當面審查，逾期甲方不負任何責任。
五、以下情形屬于違約：
�。ㄒ唬┰谡Ｇ闆r下，乙方不交或少交貨物，處以未交量價款總值25%的違約金。乙方若沒有按時付款，每逾期一天，按貨款的千分之三支付違約金
�。ǘ┤鐡诫s使假、以次充好，甲方有權拒收，乙方同時應向甲方償付該批貨款總值25%的.違約金。經雙方確認蘋果質量確實不合格后，甲方應將質量不合格的蘋果運回，并承擔運回所發生的運費，同時甲方應在三日內換送合格蘋果。
�。ㄈ┰谖唇泤f商一致情況下，甲方拒收，處以拒收量價款總值25%的違約金；逾期付款，按中國人民銀行延期付款的規定，向乙方償付違約金。
六、由于不可抗力造成的數量、質量不符合合同規定的，經有關部門確認，不以違約論處。
七、本合同至簽訂之日起生效。一式兩份，一份交蘋果之鄉，一份交蘋果罐頭廠。
訂立合同人： 甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） 法人代表： （蓋章） 法人代表：（蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行、帳號： 開戶銀行、帳號：
買賣合同 篇4
甲方：
乙方：
出賣人與買受人經友好協商一致，本著平等互利的原則，就買受人購買的由出賣人開發的××××車庫，達成如下協議：
一、項目建設依據：
出賣人以 方式取得位于 編號為 的地塊的土地使用權。[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批準文件號][劃撥土地使用權轉讓批準文件號]為 。
該地塊土地面積為 ，規劃用途為 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，[現定名][暫定名] ，建設工程規劃許可證號為 ，施工許可證號為。
二、買受人所購車庫基本情況：
買受人購買的`車庫為本合同第一條規定的項目中的第 [幢][座]，編號為 （具體位置附圖），屬 結構，層高為 最新車位買賣合同范本最新車位買賣合同范本。該建筑位于地上底層。
該車庫建筑面積共 平方米，其中，套內建筑面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。
三、計價方式與價款：
該車庫按建筑面積計算，單價為人民幣 元/O，總金額人民幣 元整。
四、面積確認及面積差異處理：
該車庫按建筑面積進行面積確認及面積差異處理
交房后，如果該車庫實際建筑面積與合同約定面積有差異，雙方按實際建筑面積與本合同約定的單價互補差價，不追究雙方的違約責任。
五、付款方式及期限：
在簽定本合同時，買受人需一次性付清該車庫的全部總價款最新車位買賣合同范本合同范本。
六、買受人逾期付款違約責任：
自本合同簽定之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付款的萬分之三作為違約金。
七、關于產權情況的約定：
由于該車庫層高不足2.2米，根據國家有關規定，該車庫僅有使用權，沒有產權。
八、本合同壹式肆份，雙方各執貳份，皆具同等法律效力。
出賣人（簽章）：
買受人（簽章）：
[法定代表人]：
年 月 日
簽于××省××市
[委托代理人]：
[法定代表人]：
[委托代理人]：
年 月 日
簽于××省××市
買賣合同 篇5
合同編號：LA20xxx011-15購貨方：李xxx
供貨方：深圳市xxx家具有限公司
茲購方向供方采購家居材料產品，經雙方友好協商，達成如下協儀：
一、產品清單
應付總金額(RMB)：柒拾玖萬零伍佰元整(￥790500.00)1、付款方式：2、包裝要求：3、到貨日期：4、到貨地點：5、運輸方式xxxxxxx及運費負擔6、計算方式及期限：
付款方式：貨到付清余款。本合同報價有效期為30天。收款帳號：62266204xxx戶名：謝xxx開戶行：中國光大銀行深圳分行
二、雙方約定事項
1.供方保證在合同規定的時間內向購方提供上述產品，不耽誤購方的采購計劃。2.購方收到貨物的24小時內必須將貨物檢驗完畢，并和供方隨貨出庫單核對，如發現諸如水漬、外包裝毀壞等可能導致產品受損的情況，應于收到貨物后四十八小時內書面通知供方，在此期限內購方沒有提出書面異議的，供方將視同購方收妥貨物。
三、產品質量承諾
自購方收到產品起算，只要是屬于產品本身質量問題，供方承諾，一個月內包換，三年保修，終身維修，終身提供技術支持。四、
不可抗力及爭議解決方式
1.產品購銷雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的'理由，在取得有關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
2.雙方合同履行過程中發生爭執的，雙方應協商解決或請求調解。五、六、
未盡事宜，由雙方協商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。合同生效及失效
本合同一式兩份，購銷雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，傳真件有效。本合同生效時限，以雙方中的一方最終簽訂日期為準，產品服務期起始同日計算。在購方購買的產品服務期或保修期結束之日起，本合同自動失效。
購貨方：供貨方：深圳市xxx家具有限公司
簽署日期20xx年01月06日簽署日期：20xx年01月06日
買賣合同 篇6
原告：
地址：
法定代表人：
被告：
地址：
法定代表人：
訴訟請求：
1、判令被告向原告返還全部貨款人民幣96000元，利息人民幣 元(截止20xx年 月 日，請求支持至實際支付之日，按照同期銀行貸款利率計算);
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣 元;
3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由：
20xx年3月7日，原告與被告于南京市六合區簽署了《采購合同》(合同編號：RJCH20130315)，約定原告向被告采購2噸DW萃取劑，合同價款為人民幣96000元，若貨到后經檢驗不合格的`，原告有權退貨，被告應在收到原告退貨通知后一周內到原告處自提貨;《采購合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權解除合同，被告應在三日內返還合同價款，并承擔由此給原告造成的損失。
合同簽訂后，原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗，檢驗結果顯示貨物質量不合格，原告遂通知被告解除《采購合同》，并要求被告返還全部貨款，被告于20xx年5月23日向原告發函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款，但此后被告并未按期退款，雖經原告多次催收，被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定，原告依法向貴院提起訴訟，請求貴院查明事實，依法裁判，支持原告的訴訟請求。此致
區人民法院
具狀人： 有限公司20xx年 月 日
【買賣合同】相關文章：
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同買賣合同01-29
買賣合同簽訂買賣合同08-24
買賣合同買賣合同全文05-15
買賣合同買賣合同6篇04-24
蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31
珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04
家禽買賣合同 苗禽買賣合同08-01
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18
實用買賣合同模板 正規的買賣合同模板04-11