建設施工合同
在當今不斷發展的世界,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的建設施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
建設施工合同1
甲方:_________
法定地址:_________
乙方:_________
法定地址:_________
依照國家相關規定,在平等自愿和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_________信息網施工協議(以下稱協議)。
1、合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。
2、雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的'輔料,并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3、收益來源及向使用_________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定為_________戶。開戶費收入由甲、乙方依照_________:_________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4、合作期限甲乙雙方合作期限暫定為________年。
5、財務結算_________。
6、日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后,由乙方對系統進行日常維護。
7、法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8、協議生效本協議一式兩份,雙方簽字蓋章后生效。
9、其它本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________
授權代表(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同2
建設單位(甲方):
住所:
營業執照注冊號:
法定代表人(負責人):
審查單位(乙方):
住所:
營業執照注冊號:
資質等級:
法定代表人(負責人):
根據《民法典》等法律法規,本著自愿、平等、誠實信用的原則,雙方就________________施工圖審查事宜,協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱:________________
1.2工程地點:________________
1.3工程內容:________________
1.4工程造價:________________萬元
1.5設計單位:________________,資質等級:____
1.6勘察單位:________________,資質等級:____
二、施工圖審查依據
2.1國家有關工程建設的法律、法規、規章及標準、規范:________。
2.2建設項目批準文件:________________________________。
2.3其它:__________________________________________。
三、施工圖審查范圍
3.1施工圖審查范圍:________________。
四、施工圖審查內容
4.1是否符合工程建設強制性標準。
4.2地基基礎和主體結構的安全性。
4.3是否符合安全、消防、節能、環保、抗震、人防、衛生、無障礙設計等有關強制性標準、規范。
4.4勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋圖章和簽字。
4.5施工圖設計文件是否符合規劃批準文件和初步設計審批文件的要求,是否達到______規定的深度要求。
4.6是否損害公眾利益。
4.7其它:____________________。
五、合同履行期限
5.1自________年____月____日起至________年____月____日止。
六、甲方向乙方提交的資料和文件
6.1施工圖設計圖紙文件。
6.2工程地質勘察報告書。
6.3結構計算書、建筑節能計算書。
6.4計劃批文有效復印件。
6.5用地規劃許可證有效復印件。
6.6建設選址意見書有效復印件。
6.7消防(環境)審查意見有效復印件。
6.8其它______________________。
七、施工圖審查周期、審查結果
7.1乙方在收到審查資料后__個工作日內(甲方答復和施工圖設計整改時限不計算在內)完成審查工作,并向甲方提交說明施工圖審查合格或不合格意見的書面審查報告。
7.2審查成果
7.2.1審查合格的,乙方應在審查合格的施工圖上加蓋審查專用章,同時向甲方提交審查報告。
7.2.2審查不合格的,乙方向甲方提交審查報告和書面整改意見。在__個工作日內,由勘察、設計單位修改,經甲方同意后交乙方復審,直到審查合格為止。
7.2.3甲方或勘察設計單位對乙方做出的審查結論有重大分歧時,由甲方委托具有審查資質的第三方進行復查。復查結果與原結論一致的,復查費用由申請復查方承擔,復查結果與原結論不一致的,復查費用由乙方承擔,如仍有異議,按照本合同第四百七十二條執行。
八、施工圖審查費用及支付
8.1審查費用
8.1.1審查費用總計:小寫____元人民幣,大寫______元人民幣____(含稅/不含稅)。
8.2支付方式按照下列第______款規定執行:
8.2.1一次性支付:乙方按約定完成審查成果并提交審查報告后____日內,甲方支付審查費用。
8.2.2分期支付:
8.2.2.1本合同生效后____日內,甲方向乙方支付審查費總額的____%,計人民幣元。
8.2.2.2(進度支付):____________________________________。
8.2.2.3乙方完成施工圖審查,并出具審查報告,甲方付清施工圖審查費的余額,計人民幣元。
8.3乙方應對其指定的下列賬戶信息真實性、安全性、準確性負責:
收款人:__________________
開戶行:________________
賬號:________________
九、雙方的權利和義務
9.1甲方的權利和義務
9.1.1按合同約定內容、約定時間向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性負責。
9.1.2因變更審查項目、規模、條件等原因造成審查工作返工的,雙方協商簽訂補充協議。
9.1.3甲方指派______出任其代表,全面負責與乙方的聯系,及時處理施工圖審查過程中出現的問題。
9.1.4按合同約定向乙方支付審查費用。
9.1.5其它約定:________________
9.2乙方的權利和義務
9.2.1按合同約定及時完成施工圖審查,并向甲方提交審查報告書。
9.2.2對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。乙方對審查結論的真實性、合法性和準確性負責,建設工程經乙方施工圖審查后因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔相應的賠償責任。
9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外擴散、轉讓甲方提供的資料和文件。
9.2.4其他約定:________________
十、保密
10.1乙方應保護甲方或設計單位的知識產權。在合同期內或合同履行完畢后,未經甲方書面同意,乙方不得以任何方式對外泄露甲方提交資料或將甲方提交資料用于與本項目無關的其它任何事項。
十一、不可抗力
11.1不可抗力事件指合同當事人不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況,包括但不限于地震、水災、雷擊、雪災等自然事件以及戰爭、罷工、恐怖活動等社會事件。
11.2雙方或任何一方由于不可抗力不能履行合同義務時,應采取有效措施,盡量避免或減少損失,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度;在不可抗力發生后____小時內,應以書面形式通知對方,并在其后____日內向對方提供有效證明文件。
11.3因不可抗力致使合同無法按期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。一方未盡通知義務或未采取措施避免、減少損失的,應就擴大的損失負賠償責任。
十二、違約責任
12.1甲方違約責任
12.1.1在合同履行期間,如甲方要求終止或解除合同,當乙方已開始施工圖文件審查工作時,甲方按施工圖審查費的__%(實際工作量未超過一半時),或____%(實際工作量超過一半時)向乙方支付施工圖審查費。
12.1.2甲方應按照合同約定時間向乙方支付施工圖審查費,每逾期支付一天,承擔應支付金額____%的'違約金;逾期超過____天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通知甲方。
12.1.3甲方遲延提交合同約定的文件資料的,乙方順延交付工作成果的時間。
12.1.4其它:______________。
12.2乙方違約責任
12.2.1在合同履行期間,如乙方要求終止或解除合同,應當向甲方賠償損失,或經甲方同意支付全部審查費__%的違約金。。
12.2.2乙方未按合同約定及時交付施工圖審查報告,每逾期一天,應向甲方支付全部審查費____%的違約金。
12.2.3甲方使用經審查合格后的設計文件發生工程設計質量問題的,乙方應當賠償由此給甲方造成損失。
12.2.4乙方對外泄露甲方或設計單位的有關資料、技術秘密,應當向甲方賠償損失或支付全部審查費______%違約金。
12.2.5其它:______________。
十三、合同變更、解除
13.1本合同經雙方協商一致,應簽訂書面變更或解除協議。
13.2出現下列情形之一的,一方解除合同,應向對方發出書面解除通知,合同的解除不影響各方在合同解除前依法享有的權利和承擔的義務:
13.2.1乙方擅自將本合同項下的工作轉委托的。
13.2.2乙方審查報告不符合國家或行業有關規定,在甲方要求的期限內拒不整改的。
13.2.3乙方延誤交付審查報告超過______天。
13.2.4給對方造成損失拒不賠償的。
13.2.5甲方未按約定支付審查費超過應付金額__%以上,經乙方書面催告后____日仍未支付的,乙方可以解除合同。
13.3其它約定:____________________。
十四、爭議的解決
因本合同發生爭議,雙方應協商解決。協商不成的,按照以下第____方式解決:
14.1提交____________仲裁委員會按照________仲裁規則在____進行仲裁。仲裁裁決具有終局性,雙方都應執行。
14.2向______________人民法院提起訴訟。
14.3因關聯交易合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
十五、通知
甲方:________________
通訊地址、郵編:________________
聯系人:________________
聯系電話/傳真:________________
乙方:________________
通訊地址、郵編:________________
聯系人(本項目施工圖審查人):________________
聯系電話/傳真:________________
十六、合同效力及其它約定
16.1本合同經甲乙雙方法定代表人(負責人)或委托代理人簽字,并加蓋單位印章之日起生效。
16.2本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂書面補充協議。補充協議與本合同內容不一致的,以補充協議為準;
16.3本合同一式份,甲方執份,乙方執份,具有同等法律效力。
16.4以下附件作為本合同的組成部分:
16.5其它約定:__________________。
甲方(蓋章):__________________________________________
法定代表人(負責人)________________
或委托代理人:________________
乙方(蓋章):__________________________________
法定代表人(負責人)________________
或委托代理人:________________________
建設施工合同3
【摘要】建設工程施工合同,是建設過程中發包人和承包人必須共同遵守的法律性文件,也是雙方必須履行的技術經濟文件,文章根據目前工程施工市場的情況,說明了加強合同管理與應用的必要性和合同管理工作中存在的問題,提出了加強合同管理的有效措施,以提高合同管理與應用水平。
【關鍵詞】施工;合同;管理
一、 引言
合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間,設立、變更、終止民事權利、義務關系的法律規范的總稱,是雙方當事人通過要約、承諾的方式,經協商一致達成的協議,是單位之間展開各種業務活動的基本載體。工程施工合同作為一種典型合同,具有它自身的特殊性和復雜性,履行周期長、條款內容多、涉及面廣,如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。
二、 合用管理的特殊性和必要性
施工企業全部的生產經營活動,都必須根據工程承包合同來進行。沒有工程施工合同,就無法實施和監管其生產活動,而合同一經簽訂,企業所有的生產計劃和各項技術經濟指標都隨之納入承包合同的規范之中。建設單位的質量、工期、造價、效益等目標,也只是按其與施工方的工程承包合同所承擔的權利與義務和經濟責任來確定的,合同的關系不但一脈相承,而且標的、權責也高度一致。這就使建設單位的合同管理從形式、內容和管理范圍都不同于管理其他企業,而是一個格局相對完整、自成系統的管理方式。
三、當前合同管理工作中存在的問題
(一) 對合同認識及重視不夠
在工程施工時,如何有效地把合同貫徹下去,有的單位執行的還不夠,有些單位對合同管理的重要性認識不夠,沒有建立完善的合同管理機制,在機構設置、人員配備、對比檢查和經費方面支持不夠。
。ǘ┖贤瑘绦辛Χ炔粔
合同作為維系雙方當事人的紐帶,任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有嚴格按合同辦事,且又不進行及時、必要的溝通和技術經濟簽證,造成雙方均違約。合同管理存于柜中,流于形式導致不能按期交工,工程款不能按時撥付。
。ㄈ┖贤芾碇贫炔唤∪
合同管理人員素質不高,各部門權責不分明,意見很難統一,造成“權力大家爭、責任大家推”的局面,這使施工企業有空可鉆、有機可乘,最終將給建設單位帶來重大的隱患。
。ㄋ模┛茖W的進行合同總體策劃
合同總體策劃確定的是工程項目的一些重大問題,首先應確定其根本性、方向性,明確找出對整個工程、整個合同的簽訂和實施有重大影響的問題,必須反映建筑工程項目的戰略和重點,反映管理單位的指導方針和根本利益,更要確定好以下幾個重大問題:
4.1 如何將項目分解成幾個獨立的合同?每個合同有多大的工程量?
4.2 采取什么樣的委托方式和承包方式?
4.3 采取什么樣的合同種類、形式及條件? 4.4 合同中一些重要條款的確定。
4.5 合同簽訂和實施過程中一些重大問題的決策。
4.6 工程項目相關各個合同在內容上、時間上、組織上、技術上的協調等。
。ㄎ澹┯行У貙嵤┦┕み^程中的合同管理與應用
5.1 建立合同實施的保證體系
5.1.1 建立合同管理體系,配備高素質的人才。合同管理的任務必須由一定的組織機構和人員來完成。要提高合同管理水平,必須使合同管理工作專門和專業化,在建設工程項目組織中設立專門的機構和人員負責合同管理工作。 5.1.2 加強法制宣傳教育力度,培養合同管理理念。
大力貫徹全面合同管理觀念,嚴格執行合同履約保證金制度,管理使用好履約保證金,主動控制,增加施工企業的守法意識、違約責任和經濟成本,調動施工企業的積極性。
5.1.3 進行合同履約分析,落實合同管理責任合同任務必須貫徹實在合同實施的具體問題上、體現在各工程小組和各專業人員對承包商的具體工作活動中,因此必須組織項目成員和各專業負責人學習合同文件和合同分析文件,對合同的主要內容做出解釋和說明,使大家對合同概括、主要招投標文件、主要精神、合同總目標等有較為深刻的理解,樹立全局觀念、避免合同管理和施工中出現違規行為。
5.1.4 合理分工、能效問責建立工作日和工作問責制度,將合同責任分解落實到具體人上,并做出問題的說明、完不成的原因、補救的措施、所承擔的責任、對工程的影響和法律后果。
5.1.5 建立有效方便的文檔系統對經常性和非經常性工作,建立方便有序的文檔系統,使合同的監督、跟蹤和診斷工作正常進行,這有利于及時正確的決策,而且在發生糾紛時能及時有效地提供有力的證據和法律支持。
5.1.6 建立報告、行文制度和聯系人制度在工程施工過程中,要建立嚴格的報告、行文制度和方便高效的聯系人制度,工程中合同有關各方的溝通都應以書面形式作為最終的依據并形成制度,這樣才能保證各工程活動忙而不亂、有根有據、高效運轉。
5.1.7 充分發揮專業管理和綜合管理的作用。用專業管理控制局部、重點,用綜合管理控制全局、宏觀,將重點和全局管理有機結合,用細節保證過程,用過程控制結果,使工程管理活動正規有序的進行
5.2 及時做好合同追蹤。
在工程實施過程中,由于實際情況千變萬化,導致合同實施與預定目標偏離。如果不采取措施,這種偏差往往由小到大,逐漸積累,對合同的履行會造成嚴重影響。而合同追蹤,可以通過實施情況的分析,找出偏離,以便及時采取措施,調整合同實施過程,達到和實現合同總目標。
5.3 根據合同分析結果,實施有效地合同監督。
5.3.1 實施中對駐場代表,項目小組或施工單位的工作進行監督,給他們以合同方面的`幫助,如落實計劃、提出工作保證、協調他們之間的關系,對出現的問題進行合同方面的解釋。
5.3.2 相關合同的協調。為了一個工程的建設,建設方要簽訂許多合同,如設計合同、施工合同、監理合同、供應合同、專業分包合同。這些合同之間存在十分復雜的關系,必須負責這些合同的協調,對設計和監理、材料供應商進行合同監督,督促他們完成合同職責,檢查其合同責任情況,追究其違約責任,進行合同索賠與反索賠,處理合同糾紛。 5.3.3 參與各種檢查驗收,并提出相應驗收報告。
5.3.4 對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做出合同方面的審查和控制,并記錄在案,這能及時預防和彌補管理工作中的差錯,而且有利于尋找對方工作中的漏洞,及時采取防范措施、提出索賠要求。
5.4 防范工程合同違約行為
5.4.1 謹慎訂立合同,減少瑕疵合同,以減少違約的發生。
5.4.2 建設單位、承包商在合作中存在目標分歧的情況下,應借助各種制度來協調合作中的目標分歧,實現合作的共贏,包括工程監理制度、質量保修制度、質量事故處罰制度、安全事故處罰制度等。
四、結束語
合同成立后,當事人應當按照合同的約定嚴格履行合同,任何一方未經對方同意,都不得改變合同的內容,但是當事人在訂立合同時,不可能對涉及合同的所有問題都作出明確的規定,尤其是建設工程合同,由于工程復雜、標的大、履行時間長、涉及大量的人、財、物、設備等問題,受自然和社會環境因素的影響等。合同簽訂后,在合同履行前和合同履行過程中會發生與原合同的約定不相適
應的情況,因此需要對雙方的權利、義務關系進行重新調整和規定!柏敻坏囊话胧呛贤保@句話形象的說明了合同在管理工作中的重要性,將合同管理貫穿于設計、招投標、工程開竣工、保修的全過程,既有利于合同目標的實現,又能使技術和經濟相結合,產生良好的經濟、社會、環境效益,才能又好又快地完成工程建設。
參考文獻
[1].余立中編著.建設工程合同管理.廣州:華南理工大學出版社,20xx.1.
[2].黃文杰編著.建設工程合同管理.北京:高等教育出版社,20xx.7.
建設施工合同4
甲方:施工隊負責人電話:
乙方:建池戶(村)電話:
甲乙雙方于_______年____月____日在XXX就承建沼氣池一事進行協商簽訂本合同。具體條文如下:
一、建池標準及價格:沼氣池按國標(GB475084)建設。全包單價XXX元座,總價XXX元。包工不包料單價XXX元座,總價XXX元。
二、甲方責任權力:
1、負責完成池體建造、灶具安裝和沼氣池的正常啟動。
2、為乙方發放《農村戶用沼氣池安全管理和使用》技術卡片,指導乙方學會沼氣池的日常操作管理和安全使用基本知識。
3、按全縣統一價格收取建池費用,并開據縣沼氣辦印發的統一收據。
4、承擔沼氣池建后質量保修責任。沼氣池主體XXXXXX年內出現坍塌、漏氣的.(因不可抗拒的自然災害或人為毀壞的除外),灶具及配件XXXXXX年內出現質量問題的(乙方自行購置的除外),負責修復或調換。
三、乙方責任權力:
1、為甲方施工創造良好的環境,并與甲方搞好施工配合。
2、按甲方指導認真學習沼氣池安全使用操作規程,加強安全防范。進出料口要加蓋保護,防止人畜掉進池內造成傷亡,不得在池口試火,不得開口自修,如有故障,要及時報服務站人員檢修,杜絕出現安全事故。
3、向甲方提供戶主姓名及身份證號,以便填寫《XXX縣農村戶用沼氣池建設情況登記表》。并妥善保存好統一收據,以備兌現補助。
4、模具到位一次付清施工費用。如發生建池質量糾紛,報縣鄉沼氣辦組織鑒定,沼氣辦負責協調甲方限期修復。
5、保障甲方施工期間的設備安全。施工期間設備交由乙方保管,乙方因保管不善,每丟失模具一片賠償300元,施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具運轉,否則,每耽誤一天賠償損失費100元。
四、未盡事宜,雙方協商后再定。
五、本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,縣沼氣辦、鄉鎮政府各備案一份。
甲方:
乙方:
________年________月________日
建設施工合同5
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的'地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同6
建設單位:組(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》建設相關質量要求和標準,為明確雙方權利和義務,結合本工程具體情況,達成如下協議:
一:工程概況及施工要求
1:工程名稱:水渠護坡工程。
2、工程規模:全段長146m,里護坡1.5m高,外渠護砌高0.6m,水渠寬0.8m,底混凝土0.2m厚。
3、工程內容:渠基拓寬、渠基培方、涵洞護砌、渠內硬化。
4、工程建設地點:組。
5、工程造價:整(¥元)。
二:承包及結算、付款方式
1:承包形式:包工包料。
2、付款方式:工程竣工驗收后付清工程款。
三:工程質量、工期及竣工驗收
1、工程質量應全部達到技術要求,符合國家現行相關驗收規范要求,并通過有關專業部門的驗收,達到優質合格標準。
2、總工期共30天(按甲方下達開工令之日起計算,)連續三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必須全部完成。
3、隱蔽工程:乙方應提前一天通知甲方質監人員,辦理好簽證手
續,否則甲方不予認可工程量。
4、所有工程必須進行工序檢查,經甲方質監人員驗收合格后方可進行下道工序施工,并做好工序驗收記錄,未經驗收不得進入下道工序施工。
5、乙方在施工過程中,未按質量要求出現的偷工減料所造成的經濟損失由乙方自負。
四:安全、環保問題
乙方在施工過程中必須堅持文明施工,貫徹落實安全措施,防止各種意外情況發生。在施工過程中切實注意環境保護,防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工過中發生的各種大小安全事故一律由乙方自行負責。
五:雙方職責
(一):甲方職責
1、負責處理協調各方面關系。
2、派駐工地施工代表,對工程進度、安全進行監督、檢查、計量工作。工程質量由甲方和受益組組長全程監理。
3、負責組織相關部門進行竣工驗收及工程結算。
(二):乙方職責
1、嚴格按施工要求施工,確保工程質量按合同限定時間如質如量如期完成。
2、必須完成合同規定的`全部工程量,否則甲方有權對未完成的工程重新定價,并在乙方工程款中扣除。
3、在施工過程中及合同保修期內,出現的工程質量缺陷,負責無償修理。
4、必須確保民工工資足額按時發放。六:其他未盡事宜,雙方協商解決。
本合同書一式兩份,甲、乙雙方各持一份。雙方簽字蓋章生效。本合同條款全部履行后合同終止。
甲方:組負責人:
乙方:
合同簽定日期
年月日
水渠護破工程
工程結算表
甲方:驗收結算負責人:
乙方:
年月日
建設施工合同7
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。本文在匯總梳理建設工程領域現行法律法規和司法解釋的基礎上,總結出建設工程施工合同效力的若干情形。
(一)合同無效的情形
1、違法發包的施工合同。違法發包是指建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的單位或個人,或者肢解發包等違反法律法規規定的行為。
2、轉包的施工合同。轉包是指施工單位承包工程后,不履行合同約定的責任和義務,將其承包的全部工程或者將其承包的.全部工程肢解后以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的行為。
3、違法分包的施工合同。違法分包是指施工單位承包工程后違反法律法規規定或者施工合同關于工程分包的約定,把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。
4、掛靠的施工合同。掛靠是指單位或個人以其他有資質的施工單位的名義,承攬工程的行為。
5、“三無”工程的施工合同。發包人與承包人簽訂未取得土地使用權證、未取得建筑工程規劃許可證、未辦理報建手續的“三無”工程施工合同。
6、沒有按國家規定的程序和國家批準的投資計劃的建設項目的施工合同。
7、低于建設工程成本價所簽訂的施工合同。
8、與經中標備案的合同實質性條款背離的施工合同。
9、違法建筑工程的施工合同。
10、施工總承包資質企業、專業分包資質企業作為勞務分包人簽訂的勞務分包合同。
11、其他依法應當認定為無效的建設工程施工合同。
(二)不認定合同無效的情形
1、承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級的。
2、具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同。
3、發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建筑工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同,在審理期間已補辦手續的
4、發包人經審查被批準用地,并已取得建設用地規劃許可證,只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的
5、違反《建設工程規劃許可證》的規定,超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續,且無違反其他法律規定的
6、對承包人超越建筑資質等級簽訂的建設工程合同,如承包人具備《施工企業資質等級標準》的規定的可上浮與建設項目的要求相符的等級條件,工程質量符合設計要求并驗收合格的。
7、承包人跨省區或跨市承攬建設工程,但未辦理外來施工企業承包工程許可證手續而訂立的建設工程合同的。
8、未取得施工許可手續的。
9、其他依法不應當認定為無效的建設工程施工合同。
建設施工合同8
上訴人:_________________名稱:_____________
住所:________________
電話:______________
法定代表人:_________________名稱:________________
職務:______________
委托代理人:_________________姓名:_____________
性別:_____________
年齡:______________
民族:_________________
職務:_________________
工作單位:______________
住所:________________
電話:______________
上訴人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現提出上訴。
上訴理由及請求:________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤,提出所根據的事實和理由,包括在一審程序中未提供的.事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設施工合同9
發包方(甲方):________
承包方(乙方):________
就本項工程建設的有關事項,雙方當事人在平等協商的情況下達成如下協議:
第一條 工程概況
1.工程名稱:________
工程地點:________
工程內容:見“工程項目一覽表”(附后)。
承包范圍:________
承包方式:________
2. 工程性質(指基建、技改、合資等):________批準文號(有權機關批準工程立項的文號):
3. 定額工期總天數:________天
4. 開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期,以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準):本合同工程定于________年________月________日開工?⒐と掌(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工期為準):本合同工程定于________年________月________日竣工。
5. 質量等級:________
6. 合同價款:本合同工程承包造價為________元。金額(大寫):________
第二條 合同文件及解釋順序,合同另有約定除外,合同文件的組成和解釋順序如下:
1. 協議條款;
2. 合同條款;
3. 洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;
4. 招標承包工程的中標通知書、投標和招標文件;
5. 施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;
6. 按可填單價的工程量清單承包的建設工程,由甲方提供的工程量清單;
7. 標準、規范和其他有關技術資料、技術要求;
8. 國家和本市關于施工合同管理的規定。
當合同文件含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的基礎上,由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
1. 合同語言:本合同文件僅使用漢語。
2. 適用法律法規:國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。
3. 適用標準、規范:按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。
第四條 圖紙
1. 甲方提供圖紙日期:________年________月________日
2. 甲方提供圖紙套數:
3. 甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔:
4. 工程竣工圖:按照國家和本市有關規定,雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。
第五條 甲方駐工地代表
1. 甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件):
2. 社會總監工程師姓名(如甲方委托監理公司監理時,總監理工程師的職責應在監理合同中明確,并將副本一份交乙方):
第六條 乙方駐工地代表(項目經理)
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件):
第七條 甲方工作
甲方按本協議約定的時間和要求,一次或分階段完成以下工作:
1. 施工現場是否達到具備施工條件和完成的時間:
2. 將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求:________,并保證施工期間的需要。
3. 施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點:________,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
4. 工程地質和地下管網線路資料的提供時間:
5. 辦理批件的名稱和完成時間:
6. 水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7. 會審圖和設計交底的時間:
8. 協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用: 甲方不按合同約定完成上述工作時,應按本協議條款第32條執行。
第八條 乙方工作
乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作:
1. 提供計劃、報表的名稱及完成時間:
2. 對施工安全、保衛工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發生的費用。
3. 向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔:
4. 對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理的規定,經甲方同意后辦理有關手續,甲方承擔由此發生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
5. 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:
6. 施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔:
7. 施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場的清潔符合有關規定,承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作,造成工期延誤時,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第九條 進度計劃
1. 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃時間:
2. 甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間:
第十條 延期開工處理
乙方不能按時開工時,應在協議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3 天內不予答復,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求時,竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。
第十一條 暫停施工處理
甲方代表在確有必要時,可以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求,甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見或收到乙方復工要求后48小時內未予答復的,乙方可自行復工。停工責任在甲方時,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方時,又乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部份或全部解除合同,由甲方承擔違約責任。
第十二條 工期延誤處理
1. 對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)一周內,非乙方原因停水、停電(地區停電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
(3)不可抗力;
(4)甲方代表同意工期相應順延的其他情況。
乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復,逾期不予答復的,乙方即可視為延期要求已被確認。
2. 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,應交付?
3. 因乙方原因延誤工期,工程不能按合同工期竣工時,甲方可認為乙方部分或全部解除合同,由乙方承擔違約責任,并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第十三條 工期提前及獎勵
工期如需提前,雙方約定如下:
1. 按本協議第一條第四款約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為 天,比本協議第一條第三款定額工期提前 天,提前 %.
2. 乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出:
3. 甲方應提供的條件:
4. 乙方每提前竣工一天,甲方應支出乙方的獎勵金額和計算方法:
第十四條 質量檢查和返工
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,發現由乙方原因引起的質量問題,乙方仍須承擔責任和發生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外,影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條 工程質量及責任
1. 約定的工程質量等級(優良、合格) 。實行按質論價和獎罰對等,由此增減費的用支付:
2. 違約責任: 達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件時,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件時,乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件時,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
3. 雙方對工程質量有爭議時,按第30條約定的辦法解決。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
1. 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。
工程質量符合規范要求,或驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
2. 雙方約定的中間驗收部位為:
第十七條 試車(應按承包范圍確定)及雙方責任分屬
1. 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,并在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。
2. 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時),甲方組織試車,并在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和乙方應做準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過,雙方在試車記錄上簽字。
3. 雙方責任:
由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求時,甲方負責修改設計,乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出,工期相應順延。由于設備制造原因試車達不到驗收要求,設備由甲方采購時,應按本協議條款第23條執行;設備由乙方采購時,應按本協議條款第24條執行。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的,均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修理意見,或試車合格不在試車記錄上簽字的,試車結束24小時后,記錄自行生效,乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第十八條 驗收和重新檢驗
甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車。乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的經濟支出,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的費用,工期也予順延。
第十九條 合同價款的調整辦法
發生下列情況之一時,工程承包造價可做調整:
第二十條 工程款預付
預付工程款的時間和比例及開始低扣工程款的時間和比例,按國家和本市有關主管部門現行規定執行。
1. 在合同簽訂后,甲方預付工程款的時間、比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始低扣工程款的時間、比例雙方約定如下:
2. 甲方不按時預付工程款,乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十一條 工程量的核實辦法
1. 乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求:
2. 甲方核實已完工程量報告的時間和要求:
第二十二條 工程款或進度款支付
1. 工程款(進度款)支付的時間和方式:
2. 凡屬本協議條款第19條規定的合同價款調整內容,導致合同價款增減時,其工程款(進度款)同期調整后支付。
3. 甲方違約責任:
甲方不按時支付工程款(進度款),乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,經乙方同意并簽訂協議后,甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知后無支付能力,導致施工無法進行時,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任,并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第二十三條 甲方供應材料設備
1. 按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。
甲方按供應材料設備一覽表,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將同志送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。
2. 違約責任:
甲方供應材料設備,乙方派人參加驗收后妥善保管,甲方支付相應保管費用。發生損壞、丟失時,由乙方負責賠償。
甲方不按規定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料設備發生與一覽表不符的情況時,雙方約定如下:
(1)材料設備單價與一覽表不符:
(2)材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符:
(3)供應材料與一覽表規格型號不符:
(4)到貨地點與一覽表不符:
(5)供應數量與一覽表不符:
(6)供應時間早于一覽表約定的日期:
因以上原因或遲于一覽表約定供應時間時,由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車后)情況時,甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出,并相應順延工期。
第二十四條 乙方采購材料設備
1. 乙方按照設計規范要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
2. 違約責任:
對乙方采購材料設備與設計規范要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發生的'費用,工期不予順延。甲方不能按時到場驗收,驗收后發現材料設備(設備試車后)不符合規范和設計要求時,仍由乙方修復或拆除及重新采購,并承擔發生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
3. 乙方需使用代用材料時,須經甲方代表批準方可使用,由此增減的費用由雙方議定。
第二十五條 設計變更
施工中甲方對原設計進行變更,經批準后,應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,由乙方承擔,工期不予順延。
第二十六條 確定變更價款
根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更,按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款:
1. 乙方收到變更通知5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
2. 甲方自收到變更價款報告之日5天內(重大變更10天內)予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。
3. 雙方對變更價款不能達成一致意見時,按第30條約定的辦法解決。
第二十七條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市工程竣工有關規定,向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條規定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協議條款規定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準),并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收,或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見時,可視為竣工驗收報告已被批準。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收時,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應付的費用。
因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協議,明確各方責任。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后,甲方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定,取得《建設工程質量合格證書》。經核定,工程質量不合格時,應予返修,重新進行核定,竣工日期相應順延。
第二十八條 竣工結算辦法
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后,應按照施工合同簽訂的承包方式和約定的工程價款變更方式,由雙方進行工程結算(群體工程以單位工程為準)。
1. 乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
2. 甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認,取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。
3. 乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。
4. 由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業向銀行計劃處貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,并承擔違約責任。
5. 由于乙方原因不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程款不能及時結算時,乙方應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用,并承擔工程保修責任。
第二十九條 保修
乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施中,乙方在收到工程竣工結算尾款后,將工程交付甲方,同時,與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準),并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時低扣)。
第三十條 爭議
甲乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿進行協商或調解不成的,可以采取下列二種方式解決:
第一種爭議解決方式:向________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
第三十一條 違約
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為時,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),并相應順延工期;按協議條款規定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工的等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其他使合同無法履行的行為時,甲方代表可通知乙方,按協議條款規定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行外,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同時,應提前10天通知違約方,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十二條 索賠
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失時,乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠。
1. 有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2. 索賠事件發生后20天內,向甲方發出要求索賠的通知;
3. 甲方在接到索賠通知后10天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在10天內未予答復,應視為該項索賠已經批準。
第三十三條 安全施工
乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故時,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方必須為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應想甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施的費用。
在有毒有害的環境中施工時,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝、合理化建議:
第三十五條 地下障礙和文物問題
乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門并采取有效保護措施。按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用,延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包問題
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表處。分包合同與本合同發生抵觸時,以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應的監督管理人員,并保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定外,應由乙方與分包單位結算。
第三十七條 不可抗力問題 不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。
不可抗力發生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,災害繼續發生的,乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔:
(1)工程本身的損害由甲方承擔;
(2)人員傷亡由其所屬單位負責,并承擔相應費用;
(3)造成乙方設備、機械的損壞時,由乙方承擔;
(4)所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協議約定。
第三十八條 保險
保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下:
投保后發生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建的解決辦法
1. 由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,從而使合同不能繼續履行時,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方的撤除提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔,但因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
2. 由于甲乙任何一方不能按所簽合同履行的,導致工程停建或緩建的,造成的損失由責任方承擔。
第四十條 合同生效與終止
1. 本合同自訂立之日起生效。
2. 乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程,雙方已簽訂工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金后,本合同即告終止。
第四十一條 合同份數
1. 本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2. 本合同副本
第四十二條 補充條款
補充條款如下:
1.____________________________________
2.____________________________________
發包方:____________(章)
承包方:____________(章)
合同訂立時間:________
合同訂立地點:________
建設施工合同10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照國家《合同法》、《建筑法》及其他相關法律、法規,遵循公平、自愿、誠信互惠的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:志丹人事勞動局辦公樓
工程地點:志丹城內
工程規模:框架結構 層( ),建筑面積約5227平米。
二、承包范圍
1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建筑物外墻皮)。注明:地下室層高3.6m,一、五層層高3.9M,二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程,給排水安裝工程不包衛生潔具。
3、圖紙以內的工程:內外墻毛墻毛地(衛生間的墻地磚全做),外墻全部涂料。
4、圖紙以外工程以實結算。
三、承包方式
根據乙方承包范圍所含工程量,采用每平方米造價 承包方式承包,所有材料價格結算時,以市場實際價格調整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須于20xx年完成。
工期延誤的認定和處理
1、因甲方原因造成的延誤,工期順延,造成的損失由甲方承擔。
。1)不具備開工條件,而要求乙方進場;
。2)未按約定時間提供圖紙并組織圖紙交底;
。3)未按時支付工程進度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤,工期不予順延,延誤10日不實施處罰,超過10日每超一天罰5000元,每提前一天按工程量總造價的4%獎勵給乙方。
3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤,工期順延,甲乙雙方互不承擔經濟損失。
、挪豢煽沽Γ鹤匀粸暮、戰爭、政府行為;
。2)連續發生停水、停電、下雨,按實際天數順延,一周內累計停水、停電、下雨,時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。
五、合同保證約定
1、為保證本合同順利實施,雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元,合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。
2、因設計變更造成的`工程量增加,以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。
七、工程款支付
1、開工付工程總造價的30%,作為工程的啟動資金。
2、工程款按當月實際完成工程量的80%預付。
3、工程竣工驗收合格后,15天內付至工程總造價的100%
八、工程質量標準與驗收
(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準
。ǘ、驗收要求
十、保修義務約定
保修義務與約定按國家規定與要求執行。保修金隨房屋驗收合格后一并交于物業管理,一年后退還乙方。
十一、爭議的解決
本合同在執行過程中發生爭議,雙方應積極協商解決。協商無效時,雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁,發生的費用由責任方承擔。
十二、合同的解決
本合同工程保修期滿,款項結清后自行終止。
十三、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
十四、補充條款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同11
甲方(建設單位):_________
乙方(施工單位):_________
依照《中華人民共和國合同法》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規等規定,為了維護供用電的公共安全,保障電力系統安全、經濟、可靠的供電,就洛陽陽光生態農業有限公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜,雙方本著平等互利、協商一致的原則,達成如下條款,供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:___________________________。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式:工料全包。
2、工程內容:該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路,主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施,并負責辦理相應的供用電手續,直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業生產和機井用電需求。(詳見工程造價預結算書所列項目)
三、工程工期
1、工程時間:_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況,工期相應順延。
。1)、由甲方原因使乙方延誤工期,經甲方現場代表同意后,工期順延。
。2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
。3)、由于政府安全部門及電力系統要求統一停產整頓時,乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求,乙方應向甲方提供圖紙資料,本合同締結后3日內,乙方向甲方提供線路施工圖兩套,其中施工現場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執行。
3、工程預算書壹份。
五、材料設備供應
材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證,如出現安全質量問題,由乙方承擔全部責任。
六、工程質量
1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業設計、安裝標準。
3、工程質量:合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫:_________元整)。含正規發票。
八、工程費用結算方式
1、付款方式:轉賬(合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整;完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方:_________
開戶銀行:__________________
賬號:___________________________
九、甲方應承擔的主要工作及責任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協助乙方處理施工過程中發生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除,確保具備開工條件。
5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期根據電力部門安全程序相關規定予以順延。
7、甲方駐工地代表:_________。
十、乙方承擔的主要工作及責任
1、按甲方要求進行規劃設計并提供設計圖紙兩套,并按甲方審核同意的'施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應的資質證書,亮證施工,并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械,若管理不善發生遺失、損壞,甲方均不承擔任何責任。
4、乙方必須按規程制度和合同規定安全、文明施工,自覺、積極地、無條件的接受甲方的監督。乙方在施工中應按有關規定采取嚴格的安全防護措施,保證施工人員、設備、材料安全,并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的一切損失。
5、工程質量:本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規范》(GB50173—92)相關要求,質量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內,乙方向甲方辦理完畢移交手續并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表:__________________聯系電話:__________________
十一、工程變更
1、施工中,不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更,其增減工程量的費用,由乙方自行承擔。
2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方應賠償乙方造成的損失,并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工,而給甲方造成的損失由乙方承擔。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標準:《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》、國家相關電氣標準規范、施工圖紙及說明,施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規等。
2、本工程的質量保修期為:自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內,如發生質量問題乙方負全責,同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則,甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責,并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包,由此造成的損失全部由乙方承擔,且甲方有權單方終止合同。
2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后,雙方應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
3、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲乙雙方協商解決。協商不成的,由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份,甲乙雙方各持三份,具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設工程造價預(結)算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________
乙方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
建設施工合同12
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________,建設工程施工承包合同范本。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批準文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內容:___________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6、工程承包范圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日歷天數:_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
其中:
。1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
。2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
。3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
。1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
。3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
。5)技術標準和要求;
。6)圖紙;
。7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件,合同范本《建設工程施工承包合同范本》。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的'協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_________年_________月_________日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章) 承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
_________________________(簽字) ______________________(簽字)
組織機構代碼:________________ 組織機構代碼:________________
地 址:_______________________ 地 址:_______________________
郵政編碼:____________________ 郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委托代理人:__________________ 委托代理人:__________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
電子信箱:____________________ 電子信箱:____________________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:____________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
建設施工合同13
發包單位:湖南x有限公司(以下簡稱甲方)
承包單位:湖南x有限公司(以下簡稱乙方)
通過甲方對乙方的考核考察與乙方的投標報價,同意將婁底市東方財富廣場防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款共同遵守執行:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條工程承包范圍及內容:
地下室底板,地下室側墻,轉換層頂板。
第三條承包方式
包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度、含稅金等總包方式。
第四條防水材料和工程單價
1、所使用的防水材料為防水材料。
2、地下室底板防水采用
3、地下室側墻防水采用每平方米
4、地下室頂板防水采用每平方米
本合同單價是指材料費加上施工人工費、管理費、措施費、利潤、稅金等一切費用,不再讀取其它任何費率。
第五條工程計量
按實際完成的防水基層接觸面的展開面積計算,其中審計圖紙圖集所要求節點附加防水層經雙方協商按實簽證,剛性層上面伸縮縫處防水油膏及防水附加卷材另外計算。每米根據現場實際情況確定價格 元。(因甲方要求另行加強部分或增加部分按實另行簽證)。
第六條合同工期
工程按甲方正式書面通知要求結合現場實際情況為準。
第七條付款方式
本合同簽訂3日之內乙方向甲方交納合同履約金5萬元(到期不付視乙方違約),于完成地下室一層防水工程后甲方一次性退還到乙方指定銀行賬戶;
本工程無預付款,按進度(以每完成兩層為支付周期)支付完成工程量的75%進度款,乙方完成甲方前期指定的工作,待甲方驗收合格后即付施工區域之工程款的85%,±0.000m以下完成后半年內無滲水時再付10%,留5%作為保質金,一年內退還5%保證金中的3%,其余2%兩年內退還到乙方指定銀行賬號。
第八條質量標準
乙方所施工用的產品必須由國家建設行政主管部門技術監督局認可并頒發的使用認可證書和合格證書方可進入現場使用。如發現使用假冒產品或偷工減料,甲方有效拒付工程款項,并且甲方有權索賠。
乙方應確保所施工的防水工程達到優良標準,必須嚴格按現行的國家、地方的質量驗收規范、標準和規定要求組織施工,按國家GB5028—20x、
GB5027---20x驗收規范的要求驗收,并接受甲方和質監部門的監督。達到設計厚度等質量要求,確保工程質量為一次性合格。
質量達不到驗收標準時,甲方有權利要求其整改到位其費用由乙方負責,乙方根據驗收規范,應無條件整改到位,防水局部完成后出現滲水由乙方負責返工處理,直到不滲水為止,費用由乙方負責,返工整改不得影響整體工程進度。
第九條甲方駐工地代表
甲方委派為駐施工現場甲方代表,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務。有關甲方的指令、通知,以甲方代表簽字并加蓋公司項目專用章后方有效,并視其為甲方意見的有效表達。
乙方委派為駐施工現場乙方代表,行使合同約定的權利,發行合同約定的義務。乙方的要求和通知須以書面形式由乙方代表簽字并加蓋公章或項目章后方可有效,并視其為乙方意見的有效表達。
第十條雙方責任與義務
1、甲方責任:
(1)應提前15天提出施工計劃,督促施工單位將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可抗拒的因素、工期順延。
(3)配合乙方施工,協調必要的填運輸、腳手架和材料場施場點,其費用乙方負責。
(4)協調與其他施工單位的矛盾。
(5)甲方有權對乙方在施工過程中的'工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方整改返工。
(6)工程驗收后,對防水層成品,甲方應督促施工單位保護成品,誰破壞誰負責。
防水工程完工后乙方必須提出收申請,經監理審核后報甲方,向質監部門申請,質監同意后,乙方三天內組織驗收,驗收合格后15天內就按合同付款,如不按期付款,四方應承擔乙方的所有經濟損失。
2、乙方責任
(1)按甲方的施工要求,作詳細的施工方案,報甲方監理審核,聽候甲方通知,及時組織防水材料進場,及時向甲方與監理提供產品合格證和檢驗報告單及施工的其他檔案資料,由甲方現場負責人抽檢合格后方可使用。
(2)乙方應文明安全施工,施工中所有工傷事故乙方自理,甲方概不負責。
(3)乙方必須組織有豐富經驗的施工人員進場施工,對施工所有的設備必須符合安全生產要求。
(4)配合工程的整體施工進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(5)應遵守施工現場的各項規章制度,不得有違規行為,否則接受甲方各規章制度制定的處罰。
(6)應嚴格按防水工程標準規范竣工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保修五年。
(7)在保修期內,由于乙方施工質量或施工缺陷原因引起的質量問題均由乙方負責修復,費用由乙方承擔,若非正常情況(人為破壞,私自改動防水層、自然災害等)下漏水乙方不予以承擔責任。
第十一條違約責任
甲方在未經乙方同意,不得單方面對本工程項目進行再次轉包,如發生此情況,屬違約,乙方一經發現,由此造成直接經濟損失均由甲方承擔。
工程質量達不到驗收標準的部分,乙方就按甲方要求的時間內予以返工維復,直到符合驗收標準為止,其費用與工期造成的損失由乙方承擔。
工程延誤或施工質量達不到規范要求,而乙方義無積極措施確保按合同工期完成,或無力按質量標準返修者,乙方應承擔違約責任,甲方有權單方面終止合同,乙方應賠償由此造成直接經濟損失。
第十二條其他條款
1、根據雙方附屬工程總承包合同,乙方有權進行分包、轉包,甲方無權就此終止合同并索賠。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等的法律效力。
3、本合同執行中若有爭議,先協商解決,如協商無效向人民法院訴訟解決。
4、本合同的有效期,自簽約日起至工程保修期滿為合同有效期,逾期自然失效。
5、乙方在與分包方履行合同的過程中,如因甲方原因無法支付乙方工程款導致分包方的起訴及經濟糾紛時,甲方應與乙方共同處理相關事宜。
6、本合同價款現金支付或轉賬支付,乙方指定付款帳號為:
戶名:湖南x有限公司
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
建設施工合同14
建設單位(甲方):_________________
施工承包單位(乙方):_________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱:_________________
質量要求:_________________
工程造價:_________________
本合同全部工程施工預算造價為人民幣¥:_________________元
工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利:_________________
一、甲方在開工前應解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持“質量第一”的.方針,要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環節。
五、在組織施工過程中,乙方應對施工現場人員進行安全教育,做好設施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過程中應科學規范、統籌安排。如因技術原因或操作不規范導致原材料浪費,乙方應承擔責任如數償還相關費用。
合同份數及相關說明:_________________
一、本合同一式兩份,甲乙方各執一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章:_________________
施工單位(乙方法人)簽字:_________________
_______________年__________月__________日
建設施工合同15
甲方:
乙方:
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:承建項目
1. 工程名稱:東華鎮東華村委會夸苴八隊王同鋒家住房工程。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建筑面積:約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的`要求承建房屋主體工程,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設備。
2. 施工費用:按建筑面積甲方付給乙方每平方米138元(大寫壹佰叁拾捌元整),澆灌好一層合格后預付貳萬元,工程結束驗收合格后全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為20xx年6月20日-20xx年8月20日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建筑材料拖延,交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費300元(大寫叁佰元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在6月20日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時采購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建設施工合同】相關文章:
建設施工合同06-06
建設施工合同04-22
建設工程施工合同04-07
電力建設施工合同04-01
學校建設施工合同04-05
工程建設施工合同02-19
工程建設施工合同04-02
關于建設施工合同04-19
建設工程施工合同11-01