簡易施工合同合集15篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的簡易施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
簡易施工合同1
第一條 工程概況
一、工程名稱：油污水處理廠污水管道安裝工程。
二、工程地點：鎮�；^油污水處理廠
三、工程內容：管道安裝；閥門安裝，電動機維修等。
四、工程造價：合同造價暫定為人民幣（大寫）壹拾貳萬元整，即￥120000.00元，詳見預算書，結算按實。
第二條 工程價款結算與支付
一、工程承包方式：包工包料。
二、工程結算方式：工程直接費單價參照20xx版《浙江省建筑工程預算定額》和《浙江省安裝工程預算定額》。取費統一參照20xx版《浙江省建筑安裝工程取費定額》，民用三類收費標準，費率取中間值，工程量按實結算。在施工過程中，甲方若需要增加預算以外的工作內容，以雙方確認的工程聯系單為準，并作為結算調整的依據。本次工程總價下浮率為10%。
三、工程款支付方式：本工程不支付備料款；工程完成80%時支付進度款90000.00元（玖萬元整），竣工驗收合格后支付至結算價的95%；余款一年保修期滿后無息支付。
第三條 工期
本合同全部工程工期為30日歷天，起止時間：20xx年2月28日至20xx年3月29日， 具體開工日期以開工報告為準。
第四條 物資供應
一、本合同全部工程所需材料按下列方式辦理：本項目所有材料由乙方按項目提供，但主材的品牌型號價格需經甲方確認，其余材料價格結算時按寧波市20xx年1月份鎮海區（地區）建筑造價信息的價格結算。
二、所有材料、設備進場均應符合有關規定。
第五條 施工準備
一、甲方
1、負責接通施工現場三通一平。
2、本合同簽訂后 / 天內提供完整的`建筑安裝施工圖 / 份。
3、甲方現場代表：王海
二、乙方
1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線鋪設管理。
2、編制施工組織設計和施工方案、施工預算、施工進度計劃送甲方。
3、乙方現場代表：陳英妙
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中，必須遵照國家、行業及設計要求的施工驗收規范和質量檢驗標準組織施工。
二、在組織施工中，如必須變更設計，應按下列程序辦理：
1、施工中發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在3天內提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理簽證手續后，方可繼續施工。
2、施工中如遇變更超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理簽證手續后方可繼續施工。在設計變更未批準前，任何一方不能強行施工。
3、在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到合理部位。
4、乙方不得擅自將合同工程轉包、分包給第三方，全部工程必須由乙方自行完成。否則按乙方違約處理，并責令施工單位退出工地。
由上述原因延期施工而造成的經濟損失，由責任方承擔。
三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料構件的倒運、機械二次進場等損失，由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度。隱蔽工程完成后必須經過驗收合格做出記錄，方能進入下一道工序的施工。凡隱蔽工程均應由乙方書面通知甲方，共同進行驗收，并辦理驗收手續；屆時如甲方未參加，乙方可以自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，其檢查結果不符合要求的，檢查費由乙方負擔，符合要求其檢查費由甲方負擔。
第七條 竣工驗收與保修
一、本工程質量標準：按國家驗收標準一次性驗收合格。
二、工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修，保修期 1 年。
第八條 經濟責任
一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工（按國家現行規范），每逾期一天，須付甲方500元逾期違約金；質量達不到一次性驗收合格的一次罰款5000元，并整改至驗收合格。
第九條 其他約定
一、甲方提供施工現場的水電接口，但水電費由施工方承擔。
二、乙方必須遵守國家有關安全生產的法律、法規。
三、甲乙雙方必須同時簽訂廉政合同和安全生產合同。
第十條 附則
一、本合同共 陸 份，甲方執 肆 份，乙方執 貳 份。
二、本合同自簽定之日起生效，在本合同全部工程竣工驗收并結算尾款后失效。
三、本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，經審定后作為本合同附件以便共同遵守。
四、有關承包合同的其他問題，均按照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及《建筑安裝工程承包合同條例》的規定執行。
五、本合同有未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向工程所在地人民法院提起訴訟。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
代表（簽字） 代表（簽字）
年 月 日
工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本
簡易施工合同2
甲方：
乙方：
為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經協商同意甲方的路面工程施工任務分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設15cm厚水泥穩定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備維修由乙方負責。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。
三、 雙方責任：
1. 甲方負責提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術人員電工一名。
2. 乙方應按照施工技術規范要求及安全生產技術規程進行施工，若未按照規范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔。
3. 甲方應協商好當地居民關系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。
4. 乙方人員進場后應遵守甲方一切規章制度，按甲方現場管理人員要求保質、保量進行施工。
5. 工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結算給乙方。
6. 甲方應按乙方工程進度所需材料按時到位。
7. 不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實際工程量進行按實結算，付清項目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應付給乙方80%的'工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內付清。
2. 若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權退場，并賠償工人誤工費。
五、 安全施工：
1. 乙方應按照安全規程進行施工作業，樹立“安全第一、預防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負責“的安全職責，在施工過程中屬于乙方責任事故由乙方負責。
2. 本協議經甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡易施工合同3
發包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、建筑面積（工程形式）：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日；
2、竣工：____年___月___日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：共計_______人民幣元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。
八、質保期：____年。
九、工程質量及驗收：
本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求，質量合格。
十、甲方的責任：
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運輸道路問題；甲方協助消除妨礙乙方施工的'障礙物；
十一、乙方的責任：
1、按照合同所規定的施工內容進行施工，確保工程質量，按照合同規定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規定的保修期內，對屬于乙方責任的工程質量問題，免費無償修理。
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關醫療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協調處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
發包方：
法定代表人：
_____年___月___日
承包方：
法定代表人：
_____年___月___日
簡易施工合同4
發包人：_________________(以下簡稱甲方)
承包人：_________________(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。()
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________混凝土道路
2、工程地點：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：_________________合同總價款_________萬元。
二、技術要求
1、路面為_________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人主要工作：_________________
負責場地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。(]承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的'支付
工程竣工拔工程總造價的_________%。工程質量保證金為總造價的_________%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡易施工合同5
發包人：
承包人：
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人承包人就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項、規劃批準文件號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：xx天。擬從xx年xx月xx日開始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
合同總價(大寫)：xx元;(小寫)：xx元。項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的'文件
組成本合同的文件及優先解釋順序按有關規定執行。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義按有關規定執行。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、其他
1、本合同訂立時間：xx年xx月xx日
2、本合同訂立地點：發包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于xx后生效。
3、本合同共六份，雙方各執三分。
發包人：(公章)
承包人：(公章)
日期：
日期：
簡易施工合同6
建設單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質量，經甲乙雙方共同協商，現就通組道路建設的相關事宜達成如下協議。
一、工程建設規模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。
二、工程質量
乙方要嚴格按照工程施工技術規范進行施工，加強施工原材料和施工質量控制，強化工程施工現場管理，主動接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的監督，確保工程質量通過區交通局驗收合格。
工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質量保修期2年，保修期間所發生的`維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責任
乙方應加強安全生產管理，施工現場應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無關。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡易施工合同7
甲方：
乙方：
依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點：
2)、工程名稱：
3)、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚，-15°)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質：“聚酯胎3mm厚，-15°防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求：采用外mm厚“ ”防水卷材
4、全部包工包料，單價為元/平方。
6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量：
1)、工程質量標準：合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20xx)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-20xx)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。
達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損
七、工程款支付辦法：
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，7日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后30日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的14日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收
所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工
安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的.自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。
十二、工程變更
施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協商，簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包
本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修
本防水工程的保修期為五年;
承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。
十八、違約責任：
1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為五年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項：
1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：
簽約日期：
簡易施工合同8
發包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：xxx安裝工程
二、工程地點：xx宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的'核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
簡易施工合同9
發包人(全稱)：_
承包人(全稱)：_
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_溫州市教師教育院雁蕩分院改造工程
工程地點： 樂清雁蕩鎮響鈴街12號
工程內容： 結構加固
工程立項批準文號(或教育主管部門項目審批文號)：
資金來源：_ 財政撥款
承包范圍：_ 包工包料
開工日期：_ 20__-7-19
竣工日期：_ 20-8-29
合同工期總日歷天數_ 40 天。
工程質量標準：_ 合格
合同價款：金額(人民幣大寫)：_貳拾陸萬柒仟捌佰陸拾伍元整?：_ 267865元
二、專用條款
(一)、合同文件組成及解釋順序：
(1)本合同協議書;
(2)中標通知書;
(3)招投標文件及其附件;
(4)標準、規范及有關技術文件;
(5)圖紙;
(6)工程量清單;
(7)工程報價單或預算書;
(8)雙方有關工程洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
(二)、施工組織設計及雙方派駐現場的工程師
1.承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：工程師確認的時間：
2.發包人派駐現場的人員姓名： 職務： 聯系電話： 職權：代表發包人，對施工現場的工程管理全面負責。承包人項目經理是 徐愛國 ，職務： 項目負責人 建造師證書編號： 聯系電話： 職權：負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包人負責的各項事宜。項目經理必須駐施工現場，未經發包人允許不得替換。
(三)、工程變更 工程聯系單先審核，后施工。提出方申報工程變更聯系單需發包方和設計單位共同會簽，經教育基建中心審核，并統一編號;由設計單位主動簽發的聯系單，須由發包方、監理方簽發，經教育基建中心審核，并統一編號。否則該聯系單無效。
(四)、質量與驗收
本工程質量應達到國家質量評定合格標準。隱蔽工程和中間驗收部位：按有關規定執行。
(五)、安全施工
承包人負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全和非夜間施工照明。發包人不承擔承包人或其分包單位雇傭的工人或其它人員的傷亡賠償或補償責任。 承包人存在安全施工措施不當或缺失的，應自行承擔費用并采取一切必要合理的.措施立即予以糾正，而造成的發包人、承包人或其他任何第三方人員經濟損失和賠償，全部由承包人承擔。
(六)、工程款支付和結算 本工程采用固定總價合同，即按中標價一次性包干，今后無論政策調整、材料價格等影響工程造價的因素如何變動，合同造價均不予調整。投標單位必須在投標報價時考慮其可能存在的風險因素。
1. 按中標價結算。
2. 若清單中工程量單項誤差≥5%的，招標人和中標單位在發出中標通知書3天內一次性提出，核對屬實后按第3條進行調整，逾期不予受理。
3. 經教育基建中心審核后的變更項目，憑聯系單按 《浙江省建筑工程預算定額》(20__版) 及相關政策性文件進行結算，按 三 類工程取費，市場信息價按 20__ 年 6 月的信息價計價，最后下浮 15 %。無相應定額子目的新增項目，按市場價組價，并經雙方協商確認后計入結算，不再下浮。
4. 工程款支付辦法：簽訂合同生效，進場施工預付20%，竣工驗收后付至50%，辦理結算經財政審核后支付至95%，剩余5%做為維修保證金，保修期滿后一次性付清(不計息)。由于其他零星項目和設計變更所需增加的支付款項，統一在結算時支付。
(七)、竣工驗收與保修
1.承包人應在合同規定的工程竣工日的28天前，免費向發包人提交兩套符合城建檔案館及其他有關部門要求的竣工圖紙和竣工資料(包括相片)及兩套光盤，壹套報教育基建中心備案�？⒐べY料壹套必須是原件。如因資料不符合要求，而產生的資料整理費用，由承包人承擔。
2.本項目保修期執行《建設工程質量管理條例》及浙江省、溫州市相關保修規定。在保修期內承包人應無償對項目進行修理。
三、其他
1.工程未辦理竣工驗收交付發包人前，承包人有責任為承包范圍內的已完工程或其他任何部位進行保護，費用由承包人承擔。
2.本工程投保由承包人投保并承擔費用，投保內容按法律法規辦理。
3.本工程雙方約定擔保事項如下：
(1)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：提供保證金 。擔保額度：合同總價 %
(2)雙方約定的其他擔保事項：
a. 履約擔保
承包人應在簽訂合同后的7天內，按招標文件規定的格式和金額向發包人提交中標金額 %的履約保證金。履約擔保內容包括：工期擔保為履約擔保的30%，質量擔保為履約擔保的50%，安全等其他綜合擔保為履約擔保的20%。
b. 履約擔保的有效期：履約擔保從簽訂本合同至工程竣工驗收合格后28天內有效。
四、合同生效
合同訂立時間：_ 20__-7-19
合同訂立地點：_溫州市教師教育院雁蕩分院 本合同雙方約定：一式五份，正本貳份，副本叁份，經雙方簽字蓋章，并經教育基建中心相關職能科室鑒證后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡易施工合同10
發包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。
二、技術要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表：
姓名：職務；
職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作：
負責場地三通一平；
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名：
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的'費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下�？铐�。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
發包人：（簽章）
承包人：（簽章）
年月日
簡易施工合同11
甲方：陜西省安康公路局
乙方：陜西省安康市公路局機修廠
為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協商，并在此基礎上達成如下協議內容：
1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價： 元（大寫 元）。
3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工
期17天。
4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。
5、工程安全及法規制度
�、�、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。
�、凇⒁曳皆诤贤瑘绦衅陂g，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。
�、�、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的`人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。
④、爆破人員必須持有公安機關核發的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發制度，絕對不能流向其它工地或他人。
�、�、合同執行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。
�、�、乙方在施工期間所發生的外部環境由乙方自行處理，必要時甲方予以協助，所發生的一切費用由乙方承擔。
6、工程結算及支付
�、�、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款
的60%。
�、�、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續。
7、其它：
�、佟⒈緟f議為總價合同，合同執行期間單價不予變更。
�、凇⒈緟f議一式四份，甲方、乙方各二份。
�、�、本協議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。
④、其它未盡事宜雙方另行協商解決，并訂立補充條款為準。
8、附件：施工圖紙及及材料供應。
8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發生的一切費用由乙方自理。
甲方：陜西省安康公路管理局
法定代表：
乙方：陜西省安康市公路局機修廠
法定代表：
簡易施工合同12
甲方：
乙方：
甲乙雙方經友好協商，在平等合法、自愿公平及誠實信用的基礎上，就甲方發包給乙方的工程一事達成一致，簽訂以下合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：按甲方提供的圖紙要求完成圖紙范圍內的工程施工，詳見附件一。
4、工程質量要求：乙方應按國家相關施工規范、圖紙及本合同約定的技術要求施工，工程竣工一次驗收達到合格標準。
5、施工技術要求：
二、承包方式
本合同為綜合單價固定合同，由乙方包工、包料、包質量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方確認其對工程所在周圍環境、地質情況、交通情況、質量標準、工期等情況均已熟悉且已研究明了，考慮了相關風險因素并計算了相關費用。
三、工期要求
1、開工日期：暫定年月日（以甲方開工通知確定的時間為準），竣工日期：年月日，總工期：日歷天。以上工期包括人員進場、施工準備至驗收在內的所有工作所需的時間，除遇不可抗力及設計變更影響工程進度外，工期不予順延。
2、節點工期：詳見附件三。乙方不能按節點工期完成工程進度的，應按本合同關于逾期完工的約定承擔違約責任。
四、合同價款
1、合同綜合單價為：
上述綜合單價已含乙方為完成本工程所需支出的所有經濟費用，不因施工期間的任何因素、條件變化而調整。
2、暫定合同總價為人民幣元；工程完工，按雙方現場簽證確認的工程量結算工程總價。
3、如乙方因不可抗力、政府行為或甲方要求停工終止合同，則按雙方確認的已完工合格工程量按合同單價結算工程款。
4、因設計變更、甲方單方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）引起的工程量增減，先參照本合同約定的綜合單價結算該部分工程款，如不屬于本合同工程綜合單價范圍內的工程內容的，雙方參照市場價格合理確定，并簽訂補充協議明確。
五、工程量確認
1、甲方派現場管理人員與監理單位一起根據本條約定的工程量計算方法，對工程量進行現場計量，計量結果由甲方管理人員、乙方代表、監理共同簽字認可，并經甲方審核后方能作為結算依據。工程量計算方法詳見附件四。
2、計算結果應在24小時內簽字，逾期不能作為結算依據。
六、付款方式：
甲乙雙方商定，工程款支付具體采用以下第種付款方式：
�。ㄒ唬┛⒐ず蟾犊�
（1）本合同無預付款。
�。�2）工程完工經檢驗合格后，雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內辦理結算，并在結算完畢后個工作日內支付至結算總價的%，余款作為工程保修金，在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。（二）按進度付款
�。�1）本合同無預付款。
�。�2）乙方應在每月日上報上月完成工程（包括已完工并且其補充預算已經審核的工程變更）進度款申請表（進度款申請表必須按照甲方統一發放格式），監理單位在3個工作日內審核完畢并報甲方，甲方應在天內審定，并于審定后個工作日內支付當期工程款的%（節假日順延）。
（3）工程完工經檢驗合格后，雙方在乙方提交套完整竣工資料后天內辦理結算，并在結算辦理完畢后個工作日內支付至結算總價的'%。
�。�4）余款作為工程保修金，在保修期屆滿后天內按本合同約定扣除相關款項后無息付清。
2、乙方申請付款時須按甲方要求的格式填報付款資料，并提供有效工程發票請款，否則甲方有權拒付；并且，乙方對甲方應付的違約金及合同規定的應扣款項，甲方有權在工程進度款中扣除。
七、雙方的權利與義務
1、甲方權利義務
�。�1）合同生效后天內與乙方做好圖紙會審工作。
�。�2）指派作為現場代表進行簽證，對現場施工質量、安全、進度進行檢查和監督，保證工期順利進行。
�。�3）如乙方不按合同要求進行施工，甲方可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工，由此造成的損失由乙方負責。甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程，停工期間甲方按每天每人元的標準補償乙方施工人員生活費。暫停施工達天的，視為合同終止，雙方按合同的約定進行結算。
�。�4）如因施工需要，甲方應向乙方提供室外地下管線設施、水、暖、電及道路平面圖等資料，提供水電源接駁點給乙方，維持施工現場周邊環境現狀在施工期內不發生影響施工的重大變化。
（5）按合同約定支付工程款。
（6）在施工過程中，甲方在不妨礙乙方正常作業的基礎上，可以隨時對工程進度、質量進行檢查。甲方有權對不符合質量要求，違反施工操作工藝的施工，或材料不合格的，責令乙方返工或更換，其費用由乙方承擔；乙方在接到甲方及監理發出的質量問題通知后，應及時迅速整改完畢，并請監理與甲方人員復查。甲方對工程施工質量有疑問，而要求乙方復測時，乙方應給予積極配合。
�。�7）組織對工程竣工驗收。
（8）法律規定的其他權利義務。
2、乙方權利義務
�。�1）根據甲方要求，組織有經驗、有素質的施工班組和設備進場，復檢甲方提供的控制點，并提供現場施工記錄以及資料整理，在工程竣工驗收合格后天內向甲方提交套完整竣工資料。
�。�2）及時組織施工，按工期要求合理配置施工設備，保證施工材料的及時供應，按期完成施工任務。
�。�3）合同簽訂后天內提交工程施工組織設計及進度計劃給甲方審核。
�。�3）委派為現場管理代表，辦理簽證，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
�。�4）負責施工材料的采購和保管，并報請甲方檢驗才可用于工程施工，檢驗費用由乙方承擔。
（5）嚴格按照國家施工驗收規范進行施工，施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時，應立即書面通知甲方。
（6）按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，做到文明施工，安全生產，確保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述義務，造成工程、財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任。
�。�7）施工過程中聽從甲方的指揮和安排。
�。�8）乙方自負費用解決施工及生活用水、用電問題。
�。�9）使用民工施工的，應及時支付民工工資，如拖欠民工工資的，甲方有權代付并從應支付給乙方的工程款中扣還，乙方每次并應向甲方賠償經濟損失人民幣元。
�。�10）竣工驗收后，乙方施工人員必須在天內撤離施工現場。
�。�11）法律規定的其他權利義務。
八、施工要求
1、乙方施工必須達到合同要求及有關驗收規范，嚴格執行施工規范、安全操作規程，防火安全規定、環境保護規定；嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查記錄等，對于不符合質量技術規范和安全操作的行為，經甲方或監理提出后不做整改的，作為一次不良記錄；遵守國家和地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，密切注意地下管線和四周房屋安全，如發現險情應立刻停止施工，通知甲方做好排險措施并作好施工現場保衛工作。
2、為確保在合同工期內完成工程，乙方應根據工程要求精心做好施工組織設計，包括人員、機械安排和日進度計劃。
九、安全要求
1、開工前乙方應做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、乙方在施工過程中，全權負責處理施工現場和周邊關系的協調和安全保衛，以及相關職能部門關系協調，并自行負責所有費用。
3、乙方對該工程和其施工人員負有不可推卸的安全責任。在施工過程中，乙方的施工人員無論任何原因與工程周邊的第三人及相關職能部門發生沖突，造成自身或第三人人身、財產損失的，甲方均不負擔任何法律責任和經濟賠償責任，由此造成的經濟賠償損失和法律糾紛均由乙方自行負責。如由于上述原因造成工期延誤，造成甲方其他直接或者間接損失的，乙方還應承擔所有的損失賠償責任。
4、乙方應嚴格遵守甲方的安全保衛和其他有關工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。如在施工過程中由于自身的原因造成人身、財產的損失，乙方自行負責解決，甲方不承擔由此引發的任何經濟責任和費用。
十、工程驗收
1、甲方根據合同約定、施工圖、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為驗收依據。
2、乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知甲方和監理驗收，驗收合格后，乙方可進行隱蔽和繼續施工；驗收不合格，乙方應在甲方和監理限定的時間內整改后重新申請驗收；乙方單方隱蔽施工的，甲方有權要求重新檢驗，無論驗收是否合格，由此引起的所有費用均由乙方承擔。
3、工程完工，乙方應提前天書面通知甲方和監理驗收。工程質量達不到約定標準的部分，乙方應在甲方要求的期限內進行整改，乙方必須承擔所有整改費用直至工程驗收合格為止，并應承擔逾期竣工的違約責任。
十一、工程保修
1、按照有關法律、法規、規章的管理規定和合同約定，乙方承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內工程質量保修責任。
2、工程保修期：月，自工程竣工驗收合格后起算。
3、保修期內，出現工程質量問題，乙方應及時履行保修義務。否則甲方有權自行維修或委托第三方維修，維修費用由乙方承擔，并從工程保修金中扣除。
十二、違約責任
1、乙方不得將本工程轉包；非經過甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給其他人，否則甲方有權單方面解除合同，并可向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
2、施工過程中，甲方或監理公司對乙方記載有違反合同約定或有關施工行為規范的不良記錄的，每次乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方應支付人民幣元的違約金給甲方。逾期達天的，甲方可解除合同，并有權向乙方主張合同暫定總價%的違約金。
4、乙方逾期交付竣工資料給甲方的，每逾期一天應支付違約金人民幣元。
5、乙方施工人員逾期撤出本工程工地的，每逾期一天應支付違約金人民幣元。
6、甲方未按合同約定及時支付工程款的，應按照銀行同期貸款利率向乙方支付應付未付部分工程款的利息。
十三、糾紛解決
本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決；協商解決不成的，任一方可向人民法院起訴。
十四、其他
1、本合同一式份，甲乙雙方各執份，具同等法律效力。
2、本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后成立。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易工程施工合同范文2
發包方：（以下簡稱甲方）________________簽約時間：
承包方：（以下簡稱乙方）________________簽約地點：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：____________
二、建筑面積（工程形式）：____________
三、施工地點：________________
四、工期：1、開工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：________
六、工程質量標準：________
七、工程價款：共計人民幣元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。
九、質保期：____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅�、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；
�、诒O督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
2、承包方的責任義務
�、侔窗l包方要求及圖紙要求進行施工；
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�；
�、劢邮馨l包方的技術指導和質量標準要求；
�、茇撠煱l包方提供料物及設備的保護；
�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡易施工合同13
發包人(甲方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
承包人(乙方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，達成如下合同：
(本合同中內容不可空白不填，若無某一方面的規定，需注明“無”。)
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內容：
1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包質量、包工期、包安全、總價包干的方式承包上述工程。
第2條雙方一般責任
2.1甲方責任
1)提供工程的設計圖紙及技術資料;
2)組織有關設計及監理單位對乙方現場施工技術人員進行圖紙會審及技術交底;
3)對工程的材料材質進行檢驗。
2.2乙方責任
1)乙方負責做好施工場地建筑物、構筑物和地下管線及其他設施的保護，因乙方原因造成損壞的，乙方應自費負責修復至初始狀態。
2)因乙方過失致使甲方遭受經濟損失的，乙方應全數補償。
3)根據施工圖、設計意圖及規范要求編制施工組織設計，進行按質按時的施工。
4)對進場的材料及半成有品應出廠合格證和質檢報告單，并對材料及半成品加強保管，杜絕材料及半成品的損傷。
5)乙方負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全。除因甲方、甲方代表或雇員的行動或過失而造成的傷亡外，甲方不承擔乙方或其分包單位雇用的`工人或其他人員的傷亡賠償或補償責任。
6)乙方負責整個工程施工至工程竣工交驗前的施工現場安全保衛工作及所施工工程和安裝的全部設備的成品、半成品保護。工程竣工驗收前的所有工程及設備的成品或半成品的破壞、損壞或設備及部件的丟失，乙方均應無償承擔修復或更換或賠償責任。
7)乙方在工程結束后，向甲方提交竣工資料及竣工圖一式陸份
第3條工期
3.1本工程開工日期：
竣工日期
總工期(日歷天數)：
3.2除合同條件約定外，如在本合同條款約定開工時間內，因甲方原因不能按期開工的，可延期開工，工期順延。
第4條質量
4.1質量等級：本工程要求達到的質量等級為合格，依據《建筑工程施工質量驗收規范》和乙方提供的樣品驗收。
4.2因乙方原因導致工程質量達不到合同規定的要求，乙方負責無償返修,并賠償甲方因此而造成的經濟損失，且此類返工工期不予順延。
第5條合同價款與支付
5.1合同總價：
本工程合同價價。
5.2結算方式
結算方式:本工程范圍內總價包干、不需結算。
5.3工程款支付：
1)工程竣工驗收合格后向乙方支付至合同價的95%。
2)其余5%作為工程質量保修金，在工程保修期滿后結清，保修金不計利息。
第6條爭議和違約
6.1雙方發生合同爭議，應本著友好協商的原則，盡量協商解決。協商不成，雙方均同意向發包方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
6.2違約責任：
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。賠償因此給乙方造成的直接經濟損失，造成工期延誤的，應相應順延。
乙方未按合同約定履行自己的各項義務，致使工程不能按合同工期竣工、施工質量達不到本合同條款及工程設計和規范要求，或發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任，賠償因此給甲方造成的經濟損失。
第7條工程保修
7.1本工程保修期規定如下：
本合同工程的質量保修期為工程竣工驗收之日起一年。
7.2保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算。
保修期內，乙方應在接到保修通知后的5日內派人修理。否則，甲方可以委托其他單位和人員修理，所發生費用從預留保修金中支付。
保修期內因工程質量及其他乙方原因造成的返修費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的費用支出，由甲方承擔。
7.3保修期滿，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的費用支出后，將剩余的保修金在期滿后10日內支付給乙方。
第8條不可抗力
在合同生效后至履行完畢前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應在不可抗拒的情況發生后5天內向對方以書面形式提出不能履行或者不能完全履行合同有效證明的報告，對方在收到報告后5天內予以確認，經雙方協商后允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承擔違約責任;但逾期履行過程中發生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力為理由不履行合同。
第9條合同份數
8.1本合同未盡事宜，經雙方協商一致后可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，若雙方簽字蓋章時間不一致，以后簽字蓋章一方時間為合同生效時間，有效期至雙方履行完畢所有義務止。
8.3合同一式陸份，甲、乙方各執叁份。
8.4本合同的簽定地點為：
發包人：
承包人：
代表：
代表：
蓋章：
蓋章：
日期：
日期：
簡易施工合同14
甲方：
乙方：
甲方擬在市鎮村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工（包建房）采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元（第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的.一半計算）。
第四條：質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元（大寫萬千百元整），房屋落成完工驗收合格后付人民幣元（大寫萬千百元整），余人民幣元（大寫萬千百元整）作為房屋質量保證金，至年月日止，如無質量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員（包括磚匠工、木工）等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方簽字（手�。阂曳胶炞郑ㄊ钟。�
日期：日期：
簡易施工合同15
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場1~4#樓屋面、衛生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。
一、承包內容
1~4#樓屋面采用SBS卷材防水(2層);衛生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材1.5mm厚(1層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
二、工程單價
屋面為7.5元/m2;衛生間及地下室地面為4元/m2;地下室外墻為3.5元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
三、工程期約
20xx年9月15日到20xx年10月15日，總工期30天。
四、工程結算
1、甲方按乙方的實際工程進度每月25日付完成工程量的60%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
三、工程質量
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
四、施工安全
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規程中的'安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
五、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方蓋章或簽字即發生法律效力，違約方應支付違約金并對所造成的損失負全部責任。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
【簡易施工合同】相關文章：
簡易施工合同07-05
簡易的施工合同03-15
簡易施工合同12-06
簡易道路施工合同03-25
簡易施工合同15篇05-27
簡易施工合同(15篇)05-27
簡易的施工合同范本02-15
簡易施工合同20篇11-03
簡易房屋施工合同05-01
簡易工程施工合同11-22