- 相關推薦
電力工程建設施工合同范本
隨著法律觀念的日漸普及，合同的類型越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的電力工程建設施工合同范本，希望對大家有所幫助。
甲方（發包方）：
委托代理人：
乙方（承包方）：
委托代理人：
依照《中華人民共和國民法典》、《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，乙方承攬甲方安裝工程，經雙方友好協商達成共識，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程范圍：
三、材質要求：
四、技術要求：
五、工程說明：
六、施工方式：包工包料，預留端口符合相關技術要求。
七、工程質量及要求
1、本工程質量必須達到供電部門優良工程標準。
2、材料供應
（1）本安裝工程中所需的主要材料、主要部件和設備，由乙方自行購買，但質量必須符合合同要求和現行國家標準。
�。�2）乙方應按照工程設計要求和國家規定的有關技術標準采購材料；所購的材料乙方必須提供合格證、化驗單等有關證明文件，并對材料質量負責。
�。�3）、乙方所使用的材料應確保無假冒偽劣產品，否則，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。
八、工程工期
1、準備工期：______個日歷天。
2、安裝工期：_____個日歷天。
3、制作工期自合同預付款支付之日起計算。安裝開始時間由甲方提前3天通知乙方，乙方必須在規定時間到達施工現場，開始施工。因天氣不可抗拒因素工期相應順延。
九、工程價款與支付方式
1、工程總價：_____元整。大寫_______。
2、本工程所有款項采用銀行承兌方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同總價款的95%作為預付工程款，剩余5%作為質保金，驗收合格經確認無質量問題，乙方出具同價款真實有效的增值稅發票后付清余款。
十、工程驗收
1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向供電部門和甲方提供完整竣工資料，并組織驗收，依通過電力部門驗收為準，但違法違規通過驗收的除外。
2、驗收不合格的部分，乙方應采取修理、更換等補救措施。若工程達不到合同要求，但不影響正常使用，可采取折價措施。若工程難以實現合同目的，乙方除退還甲方已支付的工程款外，還應賠償甲方相應損失。
十一、工程質保期
1、工程質保期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質保期內乙方免費維修及更換配件（因甲方操作或使用不當造成損壞除外）；
2、合同質保期滿后的維修，由甲方購置材料，乙方負責維修、更換，發生費用由雙方協商解決。
十二、雙方責任
1、甲方
�。�1）負責施工場地及場外線路通道的賠青、協調工作，滿足安裝施工條件。
�。�2）派駐現場工程師對工程進度、工程質量進行監督。
�。�3）負責用電前的（用電協議、調度管理協議、用電合同、用電儲蓄）四項手續辦理。
2、乙方
�。�1）合同簽訂后3日內乙方應根據施工要求，與其他專業溝通做好預埋及施工指導工作。
�。�2）負責施工場地的臨時生活設施安排，材料進入工地后負責卸車和保管。
�。�3）在施工中乙方應經常進行安全施工教育，若發生工傷事故，由乙方自行負責。
（4）及時向甲方提供開工通知書、施工進度表、竣工驗收資料。
�。�5）現場工程材料和安裝的設備在交付甲方使用之前負責保管，并清理好場地。
�。�6）按照有關規定提供竣工驗收資料，辦理竣工驗收報告，并承擔驗收所發生的一切費用。
（7）工程完工后免費對甲方的相關技術人員進行培訓。
�。�8）協助甲方辦理用電前的（用電協議、調度管理協議、用電合同、用電儲蓄）四項手續。
十三、違約責任
1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方賠償工程總造價萬分之五的逾期違約金。
2、其他違約本合同有約定的依照約定，無約定的按《民法典》執行，違約方承擔對方的經濟損失。
十四、合同爭議的解決方式
凡有關本合同或執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如不能解決，雙方同意通過______仲裁委員會進行仲裁。該仲裁委員會作出的裁決是最終的，甲乙雙方均應受其約束，任何一方不得向法院或其它機關申請變更，除非仲裁委員會指定。仲裁費由敗訴方承擔。
十五、附則
1、本合同雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。
3、本合同履行地點：_____________。
甲方：（公章）
委托代理人：
_____年____月_____日
乙方：（公章）
委托代理人：
_____年____月_____日
【電力工程建設施工合同】相關文章：
電力工程建設施工合同范本12-30
電力工程施工合同04-22
電力工程施工合同11-08
電力工程工程建設監理合同11-23
電力工程施工合同范本02-12
電力工程施工合同14篇02-12
電力工程施工合同(14篇)02-12
電力工程施工合同15篇03-29
電力工程施工合同范本01-29