建設工程施工合同合集15篇
隨著人們法律意識的加強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編收集整理的建設工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
建設工程施工合同1
發包方（甲方）：___________________________
承包方（乙方）：___________________________
根據《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目
�。ㄒ唬┕こ堂Q：___________________________。
�。ǘ┕こ痰攸c：___________________________。
�。ㄈ┕こ虄热荩篲________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
�。ㄋ模┏邪秶喊醇追教峁┑墓こ淌┕D紙規定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
�。┏邪绞剑篲__________________________。
第二條工程造價（預算或概算）
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期
�。ㄒ唬┌炊艘幎üて跒開________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
�。ǘ╅_工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期
�。ㄒ唬┕こ藤|量標準按國家現行施工規范驗收規范______________。
�。ǘ┕こ瘫Ｐ薨唇ㄔO部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
�。ǘ┕こ趟瑁翰牧霞霸O備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
�。ㄈ┎牧显O備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
�。ㄋ模┕こ滩牧虾驮O備差價的處理辦法：_____________________。
�。ㄎ澹┦┕ぶ�，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算
�。ㄒ唬┘追綄⒐こ炭畎幢緱l款規定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
�。ǘ└鶕袊嗣窠ㄔO銀行有關規定，甲方在合同生效后天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
�。ㄈ┕こ炭钪Ц斗绞剑�
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的.數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：__________________
住所：__________________________
甲方代表（簽字）：______________
電話：__________________________
傳真：__________________________
郵政編碼：______________________
簽訂地點：______________________
_________年_________月________日
乙方（蓋章）：__________________
住所：__________________________
甲方代表（簽字）：______________
電話：__________________________
傳真：__________________________
郵政編碼：______________________
簽訂地點：______________________
_________年_________月________日
建設工程施工合同2
一、詞語涵義及合同文件
第1條 詞語涵義
建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件（以下簡稱合同條件）和建設工程施工合同協議條款（以下簡稱協議條款）組成。其用詞用語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
1．發包方（簡稱甲方）：__________
2．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：__________
3．承包方（簡稱乙方）：__________
4．乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：__________
5．社會監理：__________
6．總監理工程師：__________
7．設計單位：__________
8．工程造價管理部門：__________
9．工程質量監督部門：__________
10．工程：__________
11．合同價款：__________
12．經濟支出：__________
13．費用：__________
14．工期：__________
15．開工日期：xx年xx月xx日
16．竣工日期：xx年xx月xx日
17．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
18．施工場地：經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。
19．書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
20．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。
21．協議條款：結合具體工程，甲、乙方協商后簽訂的書面協議。
第2條 合同文件及解釋順序
合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1．協議條款；
2．合同條件；
3．洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議；
4．招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
5．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
6．標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解釋。
第3條 合同文件使用的語言文字，標準和適用法律
合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規，及協議條款約定的部門規章或工程所在地的地方法規。
施工必須使用協議條款約定的國家標準、規范；國家沒有相應標準、規范時，可使用協議條款約定的行專業或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用，均由甲方承擔。
第4條 圖紙
甲方在開工日期15天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
二、雙方一般責任
第5條 甲方代表
甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權力，履行合同約定的.職責：
1．甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，并可以任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后3天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后3天內不予答復，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3．甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的經濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關損失。
實行社會監理的工程，甲方委托的總監理工程師按協議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權力，履行甲方代表的職責，但無權解除合同中乙方的義務。
甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權內的承諾）。
第6條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權力，履行合同約定的職責；
1．乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；
2．乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的經濟支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
建設工程施工合同3
發包人(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程建設地：
3、工程規模、特征：
4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79-20xx要求。
5、預計施工工作量：
6、完成施工工作量測量方式：
7、質量標準：
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于年月日竣工，總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩余 10 %款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如
3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的.資料負有保密義務。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。
4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同4
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 黃金堡學府花園D棟 工程地點： 重慶市渝北區龍溪鎮
工程內容：建筑面積31200M2、結構類型：框架、剪力墻結構、地上二十九層，地下一層，全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準文號： 資金來源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍：土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期總日歷天數548天。
四、質量標準
工程質量標準：優良。
五、合同價款
金額(大寫)：暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ￥：2360萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標準、規范及有關技術文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：20xx年 月 日 合同訂立地點：重慶市
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同5
甲方：內蒙古自治區人民醫院
乙方：呼和浩特市匯泰裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式：包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥ 元。
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的.，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日 乙方單位名稱： (蓋公章) 年 月 日
建設工程施工合同6
發包人（全稱）：_________________
承包人（全稱）：______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條工程概況
工程名稱：___________________________________________________________
工程地點：___________________________
工程內容：_____________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_________________
資金來源：____________________
第二條工程承包范圍
承包范圍：_________________________________________________________
第三條合同工期
開工日期：___________________
竣工日期：____________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條質量標準
工程質量標準：_______________________________________________________________________
第五條合同價款
金額（大寫）：_______________________________元（人民幣）￥：_____________________元。
發包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
年月日
建設工程施工合同7
工程名稱：_______________
甲方：___________________
乙方：___________________
_______年______月______日
一、合同協議書
甲方__________為興建_________工程，接受了乙方_________對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：
１、本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
２、下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
（１）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（２）合同協議書；
（３）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（４）合同專用條款；
（５）合同通用條款；
�。ǎ叮┲袠送ㄖ獣⑼稑藭驼袠藭�；
（７）與本合同有關的其他文件。
�。�、本合同總價款為人民幣_______萬元。
４、本合同工程的施工期為______個月（天），或：自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。
５、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
６、本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。
７、本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力；副本_______份，雙方各執_____份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
二、合同通用條款
第一條詞語定義
在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應具有本條所指定的含義：
�。�、甲方：指由合同約定的具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發包方。
�。�、甲方代表：指由甲方授權，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
３、乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
�。�、乙方代表：指由乙方授權負責履行本合同的代表人。又稱項目經理。
５、工程監理：指受甲方委托，具有相應工程監理資質等級的水運工程監理單位，在甲方授權范圍內對本工程的施工進行的監督與管理。
�。�、監理工程師：指由工程監理單位委派的負責本合同施工監理的代表人。又稱施工總監。
�。贰①|量監督站：指各級交通主管部門授權的水運工程質量監督機構。
�。浮⒃O計單位：指受甲方委托，具有相應資質等級，承擔本合同工程設計的單位。
�。埂⒐こ蹋褐负贤瑢Ｓ脳l款約定的合同范圍內的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內對工程缺陷進行處理的修復工程。
１０、技術標準：指技術規范、標準和規程。
�。保薄⒃O計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術資料。
�。保�、合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。
１３、施工期：指自開工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。
�。保�、保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。
�。保怠⒑贤瑑r款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
�。保丁⒈Ｐ藿穑褐笧楸竞贤Ｐ奁趦韧瓿珊贤秶鷥热魏问┕と毕莸男迯�，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
�。保贰⒉豢煽沽Γ褐敢驊馉�、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。
�。保�、竣工驗收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。
１９、天：指日歷天。年、月、日均以公歷計算。
２０、書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表述方式，包括電報、電傳和傳真。
第二條 合同文件
�。�、合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
�。ǎ保╇p方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
�。ǎ玻┖贤瑓f議書；
�。ǎ常╇p方簽署的合同談判備忘錄；
（４）合同專用條款；
�。ǎ担┖贤ㄓ脳l款；
�。ǎ叮┲袠送ㄖ獣�、投標書和招標書；
�。ǎ罚┡c本合同有關的其他文件。
當合同文件出現含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；若雙方意見不能統一，則按本合同通用條款第２０條中約定的辦法處理。
２、設計文件：甲方應在合同簽署后１４天內按照合同專用條款中約定的份數向乙方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經甲方同意，乙方不得將設計文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進行設計，乙方應將有關設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數提交甲方批準后方可實施。
�。�、補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內提出補充設計文件和通知，乙方應接受并執行。
第三條 合同范圍
�。�、合同范圍：本合同所要實施的具體工作內容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。
第四條 技術標準
�。�、技術標準的使用：本合同工程的施工，執行交通部頒發的技術標準以及甲方在招標書中提出的技術標準和要求。
�。�、技術標準的替代：若交通部頒發的技術標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術標準，若甲方要求使用國外技術標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結構或施工工藝特殊，沒有相應技術標準時，應由甲方提出技術標準，或由乙方根據設計要求和施工能力提出相應技術標準，經甲方審查同意后執行。
第五條 語言、法規和聯系方式
�。�、語言：合同文件的書寫或解釋以及雙方來往的文件均使用漢語。若需使用少數民族語言作為輔助語言時，應在合同專用條款中約定，但當兩種文本發生異議時，以漢語文本為準。
�。�、法規：本合同適用的法規是國家的法律、條例和法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。
�。场⒙撓捣绞剑罕竞贤瑢嵤┻^程中，工程有關各方的一切聯系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后４８小時內以書面形式予以確認。
第六條 甲方的責任
甲方應按本合同有關約定承擔下述責任。
１、提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。
２、提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
３、提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續。協助解決對乙方施工有干擾的外部條件。
�。�、提供技術資料：按合同專用條款約定的時間和數量向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。
�。�、任命甲方代表：甲方應在合同協議書簽署后７天內任命代表，行使合同約定的甲方權力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前７天通知乙方。
６、付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價款。
�。贰l布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發布工程指令，簽發圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續。
�。�、竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。
第七條 乙方的責任
乙方應按本合同有關約定承擔下述責任。
�。薄⑹┕蕚洌贺撠熓┕がF場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內向監理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規格和數量及時到位施工船機和設備。
�。�、提交報告及報表：根據工程施工情況及監理工程師的指令及時向監理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業計劃、用款計劃及工程完成情況統計表。
�。场⒋_保工程進度與質量：按設計文件、技術標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。
�。�、提供條件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
�。怠⒇撠煿こ痰谋Ｗo與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付甲方應前負責保護，保護期間發生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。
６、任命乙方代表：在合同協議書簽署時任命代表（即項目經理），乙方代表應具有國家或交通部頒發的項目經理資質證書并常駐工程現場，負責履行本合同約定的乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前７天通知監理工程師。
�。�、遵守政府法令和規章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規章，特別是交通、衛生、安全、消防及環境保護等方面的法令和規章。
８、接受工程監理：接受監理工程師在甲方授權范圍內依據本合同對施工的監督和管理，執行監理工程師發布的工程指令，參加監理工程或甲方主持的工程會議。
�。�、臨時停泊設施：自行解決施工船舶的臨時停泊設施，并按有關部門批準的位置和方式停放。
�。保�、沉沒物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設備及材料的沉沒。若發生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業的均應立即向海監部門報告，并設置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發生的費用由責任方承擔。
第八條 工程監理
�。薄⒐こ瘫O理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程投資，甲方可委托監理單位對工程實施監理，乙方應接受監理。
２、監理工程師：甲方應在監理工程師進駐現場前，將監理工程師的職責和權限以書面形式通知乙方。監理工程師在甲方授權范圍內，依據本施工合同，獨立、公正地行使監理職權。
監理工程師在甲方授權范圍內所發生的一切行為，均視為甲方行為。
監理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，并授權此類人員履行監理工程師的部分職責。監理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前７天報告甲方并通知乙方。
第九條 施工期
�。�、開工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，向監理工程師提交開工申請報告，經監理工程師審查，并報甲方批準后，監理工程師應在合同專用條款中約定的期限內發布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內開工。
２、延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后３天內向監理工程師提出延期開工申請報告，監理工程師應在接到乙方報告后３天內作出答復。若監理工程師在３天內未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延。若監理工程師不同意延期要求，或乙方未在規定的時間內提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。
３、施工期延長：出現下列情況時，經監理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。
�。ǎ保┰O計變更或工程量增加造成工程延誤；
�。ǎ玻┎豢煽沽虻刭|條件變化造成工程延誤；
�。ǎ常┘追皆蛟斐晒こ萄诱`；
�。ǎ矗┖贤瑢Ｓ脳l款中約定的其它情況。
凡發生上述情況之一時，乙方應在５天內就延誤的內容、天數和因此發生的費用支出向監理工程師提出報告，監理工程師在收到報告后５天內報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數和費用。若監理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。
４、暫停施工：在確有必要時，監理工程師可以通知乙方暫停放工，并在２４小時內向乙方提出具體處理意見，乙方應按監理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監理工程師的處理意見后，并在接到監理工程提出復工通知后，才能繼續施工。
停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。
�。怠⑻崆翱⒐ぃ杭追饺缦Ｍこ烫崆翱⒐�，可在合同專用條款中約定獎勵條件。
如果在本合同執行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協商，并簽署提前竣工協議，乙方應按此協議修訂施工進度計劃，報監理工程師審批后實施。
�。丁㈦A段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。
第十條 施工組織設計
�。�、施工組織設計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環境影響的保護措施等。
施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
�。�、施工組織設計的審批：監理工程師應在收到乙方施工組織設計后７天內提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后７天內予以審批。
審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后７天內向監理工程師提交修改和補充報告，監理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設計組織施工。若監理工程師及甲方未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為乙方施工組織設計已被甲方批準。
�。�、施工進度計劃的修訂：如果監理工程師認為工程實際施工進度不符合經甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內完成的具體措施，經監理工程師審核并報甲方批準后執行。
第十一條 質量控制
�。�、材料與設備：
�。ǎ保┕こ趟貌牧�、設備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設計和技術標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。
�。ǎ玻┧杏糜诠こ痰牟牧稀⒃O備應有產品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質等級的材料檢驗單位出具的材質證書或試驗報告。
�。ǎ常┎牧虾驮O備進場時，乙方應通知監理工程師參加驗收，監理工程師有權要求復檢，對與設計和技術標準要求不符的材料和設備，監理工程師有權拒絕驗收，并由乙方運離施工現場；在材料使用和設備安裝過程中，監理工程師有權隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協助。若檢驗發現材料或設備不合格時，該批材料或設備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發生的一切費用；若檢驗表明材料或設備符合要求，則由甲方承擔由此發生的一切費用，施工期相應延長。
甲方供應的材料、設備的產品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質負責。
�。�、質量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質量自檢、質量自檢不合格時應自行返工，因返工所發生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長；自檢合格后向監理工程師提交自檢報告并通知監理工程師進行驗收。
�。场⒎猪椆こ藤|量檢查：
�。ǎ保┲饕猪椆こ涕_工前，乙方應將材料、設備和人員進場情況及施工工藝向監理工程師報告，經監理工程師同意后才能開工。
�。ǎ玻┥系拦ば蚴┕ね瓿�，經監理工程師驗收合格簽認后，乙方才能進行下道工序的施工。
�。ǎ常┰谑┕み^程中，乙方應隨時接受監理工程師及其委派人員對材料、工藝流程的操作的檢查，并按監理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長；若因監理工程師的不正確指令，造成乙方經濟損失或施工期延誤，則有關費用由甲方承擔，施工期相應延長。
�。础㈦[蔽工程驗收：_______________________
�。�、質量監督：本工程的質量監督，由質量監督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。
第十二條 合同價款與支付
�。�、合同價款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執行。
�。�、合同價款的調整：除合同專用條款另有約定外，發生下列情形之一時合同價款可作調整：
�。ǎ保┙洷O理工程師確認甲方批準的工程量增減和設計變更；
�。ǎ玻﹪一虻胤焦こ淘靸r管理部門分布價格和費率調整；
�。ǎ常┮恢軆确且曳皆蛟斐傻耐Ｋ�、停電、停氣累積超過８小時，使乙方受到損失時；
�。ǎ矗┖贤s定的其他增減或調整。
乙方應在上述情況發生后１４天內，將調整的原因和金額通知監理工程師。監理工程師在接到乙方通知后７天內予以確認并報經甲方批準答復，甲方應在監理工程師接到乙方通知后１０天內予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。
�。�、工程預付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日１０天后向甲方發出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發出通知１０天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。
�。�、工程量確認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監理工程師提交已完成工程量的報表。監理工程師收到報表后３天內審核簽認。若監理工程師接到報表后３天內未提出異議，乙方所報工程量視為已被監理工程師確認。
若監理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協助監理工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協助監理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監理工程師核實的工程量為準。
�。怠⑦M度款支付：甲方根據合同專用條款中約定的時間和辦法，依據監理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后１０天內未予支付，乙方可向甲方發出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知１０天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。
�。丁⒀悠谥Ц豆こ炭睿喝缃浺曳酵獠⒑炗喲悠诟犊顓f議，甲方可延期支付工程價款。
第十三條 設計變更
�。�、甲方提出的變更：甲方對工程提出設計變更時，應將變更方案送交設計單位審查，設計單位審查同意后，由監理工程師向乙方發出變更通知。乙方應根據變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設計規模和設計標準的改變，則應事先與乙方協商。
�。病⒁曳教岢龅淖兏阂曳教岢龅脑O計變更應征得監理工程師的同意并經設計單位審查，設計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工變化，甲乙雙方應協商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。
�。场⒃O計造成的變更：在施工中若出現設計圖紙有誤或地質條件與設計出入較大或其他嚴重不合理設計時，監理工程師應在３天內提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。
�。础⒋_定變更價款：發生上述變更后，按下述方法計算其變更工程單價和價款：
（１）合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算；
�。ǎ玻┖贤杏蓄愃朴谧兏こ痰膯蝺r，以此單價作為基礎確定變更單價；
（３）合同中沒有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價；
�。ǎ矗┖贤瑢Ｓ脳l款約定的其他計算方法。
屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內，按上述方法提出變更價款，報監理工程師審查，經甲方同意后調整合同價款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后１４天內與乙方協商，若協商不成，雙方可提請工程造價管理部門裁定。
第十四條 轉讓與分包
�。薄⑥D讓：本合同一經簽署不得轉讓。
２、分包：
�。ǎ保┍竞贤こ痰闹黧w工程不得分包。
（２）若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。
（３）乙方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監理工程師有權對分包的施工質量、施工安全和施工進度進行監督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條 施工安全
�。薄⑹┕ぐ踩熑危阂曳綉磭液陀嘘P部門的規定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
２、安全事故處理：施工現場發生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關部門并通知甲方及監理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。
�。�、安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經監理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔；施工過程中，由于外部條件變化所發生的安全措施費用，由甲方另行支付。
第十六條 保險
�。�、工程保險：本工程的“建筑工程一切險和第三者責任險”的投保在合同專用條款中約定。
�。�、人員、船機設備保險：本工程的施工人員、船機設備的保險，由乙方負責。
第十七條 不可抗力
�。�、自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。
�。�、損失報告：不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在２４小時內向甲方及監理工程師通報損害情況，７天內向甲方及監理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。
�。场①M用分擔：因不可抗力發生而產生的下列費用，由甲乙雙方分別承擔：
�。ǎ保┕こ瘫旧淼膿p害由甲方承擔；
�。ǎ玻┤藛T傷亡由其所屬單位負責；
（３）乙方設備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。
�。础p失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經過協商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第３款規定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條 竣工驗收與結算
１、驗收申請：乙方應在工程完工且具備竣工驗收條件后７天內向甲方及監理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監理工程師接到驗收申請和竣工資料后７天內予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告１４天內組織驗收；若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監理工程師或甲方未能在合同規定的期限內對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產生的經濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。
２、驗收程序：
�。ǎ保┘追礁鶕曳教峤坏目⒐を炇丈暾垐蟾婧涂⒐べY料，確定驗收時間并通知有關各方；
（２）甲方組織有關單位按合同約定的內容，對工程建設的各個環節進行審查，聽取有關單位對工程管理、設計、施工和監理情況的匯報；審閱工程竣工資料，查驗現場，并對工程遺留或存在的問題提出處理意見；
�。ǎ常┵|量監督站對工程質量等級進行評定；
�。ǎ矗┙涷炇蘸细�，甲乙雙方辦理工程交接手續；
�。ǎ担┕こ舔炇蘸细�，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期；需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。
�。�、現場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關費用。
�。�、竣工資料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料應包括下列主要內容，竣工資料提交的份數在合同專用條款中約定。
�。ǎ保┛⒐D紙和資料；
�。ǎ玻┕こ藤|量自評報告；
�。ǎ常╇A段驗收和隱蔽工程驗收資料；
�。ǎ矗┕こ滩牧霞霸O備試驗與檢驗資料；
（５）沉降及位移觀測資料；
（６）竣工工程整體尺度測量報告；
（７）施工報告；
（８）竣工結算報告（辦理完竣工結算后提交）。
�。�、竣工結算：
�。ǎ保┛⒐を炇蘸细窈螅曳綉冢常疤靸认蚣追教峤唤Y算報告，辦理竣工結算。甲方接到結算報告后１４天內審核確認，并在確認后７天內將應支付乙方的工程款支付給乙方；若甲方接到結算報告后１４天內未予審核確認，乙方提交的結算報告則視為已被甲方確認。
�。ǎ玻┘追皆诖_認結算報告后７天內未將工程款支付給乙方，從確認結算報告后第８天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。
第十九條 工程保修
�。薄⒈Ｐ奁谙蓿罕Ｐ奁趶墓こ炭⒐ぶ掌鹚�。水工工程保修期為一年整。疏浚工程不設保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。
�。病⒈Ｐ挢熑危阂曳皆诠こ瘫Ｐ奁趦扔胸熑畏敌抟蛞曳皆蛟斐傻娜魏喂こ倘毕莼驌p壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協助修復，費用由甲方承擔。
�。场⒎敌蓿罕Ｐ奁趦�，對應由乙方負責的返修內容，乙方應在接到返修通知后１４天內開始實施返修，并在甲乙雙方商定的時間內修理完畢，否則甲方有權委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。
�。�、保修金：保修金的數額在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后７天內，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條 爭議、違約、索賠與賠償
１、爭議：雙方在執行合同過程中發生爭議時，應協商解決或提請主管部門調解，或協商及調解無效，可選用以下方式之一處理：
�。ǎ保┫蛴泄茌牂嗟暮贤俨脵C構申請仲裁；
�。ǎ玻┫蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ篲_。
爭議發生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續履行合同，否則視為違約。
２、違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前１４天通知違約方，由此造成的`經濟損失由違約方承擔。
３、索賠：因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時，乙方可按以下規定向甲方索賠：
�。ǎ保┰谝笏髻r的事件發生后２碧炷冢蚣追教嶠凰髖饃昵搿
（２）在提出索賠申請后１４天內，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
�。ǎ常┘追浇拥剿髻r報告后１４天內，及時進行調查并對索賠資料進行審核，并有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料后２８天內，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。
（４）若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。
�。ǎ担┤粢曳綄追降拇饛陀挟愖h，可按本條第１款執行。
（６）若甲方授權監理工程師對索賠事件進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規定的索賠時限不變。
�。�、賠償：發生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
�。ǎ保┦┕べ|量達不到合同專用條款約定等級；
�。ǎ玻┮蛞曳皆蜓诱`了施工期；
�。ǎ常┦┕ぶ幸蛞曳皆蛟斐晒こ讨卮髶p失。
第二十一條 獎勵
１、獎勵：除合同專用條款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。
（１）工程施工質量高于合同專用條款約定的等級；
�。ǎ玻┌醇追揭筇崆翱⒐�。
第二十二條 合同的中斷與終止
１、合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。
�。�、合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第一條 詞語定義
第二條 合同文件
�。�、合同文件：
合同組成和解釋次序的補充或更改。
�。�、設計文件：
（１）甲方提供設計文件的份數；
�。ǎ玻┮曳截撠煵糠衷O計時，提交設計文件時間、份數。
第三條 合同范圍
１、合同范圍：列出本合同范圍內的工程地點、內容、規模、建筑物的尺度，建筑物的結構型式，并明確合同范圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。
第四條 技術標準
２、技術標準的替代：
適用于本工程的其他技術標準及應用范圍。
第五條 語言、法規和聯系方式
１、語言：
輔助語言。
�。�、法規：
其他適用法規。
第六條 甲方的責任
�。�、提供場地條件：
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
�。�、提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
�。�、提供技術資料：
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條 乙方的責任
�。�、施工準備：
為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。
�。病⑻峁l件：
為監理工程師提供的條件清單。
第八條 工程監理
�。�、工程監理：
監理單位名稱。
２、監理工程師：
監理工程師的職責和權限。
第九條 施工期
�。薄㈤_工：
�。ǎ保┮曳教峤婚_工申請報告的時限。
（２）發布開工令的時限。
�。�、施工期延長：
施工期可以延長的其他情況。
�。�、階段工期：
階段工期的要求。
第十條 施工組織設計
�。薄⑹┕そM織設計的提交：
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條 質量控制
１、材料與設備：
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
２、質量等級：
約定質量等級。
３、質量監督：
質量監督站名稱。
第十二條 合同價款與支付
�。�、合同價款的計算與支付：
�。ǎ保┍竞贤某邪绞�。
（２）合同價款的計算與支付辦法。
２、合同價款的調整：
（１）對調整情況的限制或補充；
�。ǎ玻┱{整的具體方法。
�。�、工程預付款支付：
�。ǎ保┕こ填A付支出的時間、金額和方法；
�。ǎ玻┕こ填A付款抵扣的時間、金額和比例和方法。
�。础⒐こ塘看_認：
乙方提交工程量報表的時間。
５、進度款支付：
工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。
第十三條 設計變更
１、確定變更價款：
確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。
第十四條 轉讓與分包
第十五條 施工安全
�。�、安全措施：
防護措施費用的承擔。
第十六條 保險
�。薄⒐こ瘫ｋU：
投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。
第十七條 不可抗力
�。�、自然災害：
除合同通用條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：
�。ǎ保__________級以上持續___________天的大風；
�。ǎ玻┯行Рǜ叱^________米的波浪；
�。ǎ常_______毫米以上持續________天的大雨；
（４）烈度__________以上的地震；
�。ǎ担�
第十八條 竣工驗收與結算
�。薄F場清理：
�。ǎ保⿲σ曳竭M行清場的要求及乙方撤離時間。
�。ǎ玻┮曳轿窗匆笄鍒黾俺冯x，給予甲方賠償的辦法。
�。�、竣工資料：
�。ǎ保⿲⒐べY料內容的補充或修改；
�。ǎ玻┮曳教峤豢⒐べY料的份數。
第十九條 工程保修
�。�、保修期限：
對工程保修期限的約定或修改。
�。�、保修金：
（１）保修金的數額；
�。ǎ玻┘追搅糁帽Ｐ藿鸬睦�。
第二十條 爭議、違約、索賠與賠償
�。薄⑺髻r：
甲方明確授權監理工程師的審核方式。
�。�、賠償：
賠償的辦法和標準。
第二十一條 獎勵
�。�、獎勵：
（１）對獎勵情況的補充或修改；
（２）對各種獎勵情況獎勵標準和獎勵方法的約定。
第二十二條 合同的中斷與終止
１、合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。
�。�、合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。
甲方： 乙方：
法定代表人：____________ 法定代表人：_______________
或 或
其授權的代理人：________ 其授權的代理人：___________
簽字日期：______________ 簽字日期：_________________
單位地址：______________ 單位地址：_________________
聯系電話：______________ 聯系電話：_________________
傳真：__________________ 傳真：_____________________
郵政編碼：______________ 郵政編碼：_________________
開戶銀行：______________ 開戶銀行：_________________
帳號：__________________ 帳號：_____________________
簽約日期：______________
簽約地點：_____________
建設工程施工合同8
發包方（甲方）：___________承包方（乙方）：___________
根據《中華人民共和國民法典》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，為明確雙方權利、義務及經濟責任，加強雙方的相互配合，保證工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條：工程項目
1、工程名稱：______________；
2、工程編號：______________；
3、工程地點：______________；
4、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
5、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
6、承包方式：______________。
第二條：工程期限
1、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天（日歷天），自____年____月____日開工____年____月____日竣工驗收。
2、開工前____天，乙方向甲方發出開工通知書。
3、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
�。�1）因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
�。�2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者。
�。�3）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工。
�。�4）因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
（5）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工。
�。�6）非乙方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工。
�。�7）未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
�。�8）由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
4、工期提前。
施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
�。�1）提前的時間。
�。�2）乙方采取的趕工措施。
（3）甲方為趕工提供的條件。
（4）趕工措施的`經濟支出和承擔。
（5）提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條：甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房。
2、提供施工用雙排腳手架。
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作。
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第四條：乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等。
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任。
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作。
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第五條：施工準備
1、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
2、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第六條：工程質量
1、本工程質量經雙方研究要求達到：____________。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
第七條：工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款。
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款。
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%。
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。
第八條：施工及竣工驗收
1、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條：安全施工
1、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
2、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
3、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第十條：違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
風險告知：明確違約責任，在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
第十一條：爭議糾紛解決處理
本合同項下發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，可提請仲裁委員會仲裁或者依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。
第十二條：附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：__________乙方：___________
______年___月___日______年___月___日
建設工程施工合同9
發包單位：湖南x有限公司(以下簡稱甲方)
承包單位：湖南x有限公司(以下簡稱乙方)
通過甲方對乙方的考核考察與乙方的投標報價，同意將婁底市東方財富廣場防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條工程承包范圍及內容：
地下室底板，地下室側墻，轉換層頂板。
第三條承包方式
包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度、含稅金等總包方式。
第四條防水材料和工程單價
1、所使用的防水材料為防水材料。
2、地下室底板防水采用
3、地下室側墻防水采用每平方米
4、地下室頂板防水采用每平方米
本合同單價是指材料費加上施工人工費、管理費、措施費、利潤、稅金等一切費用，不再讀取其它任何費率。
第五條工程計量
按實際完成的防水基層接觸面的展開面積計算，其中審計圖紙圖集所要求節點附加防水層經雙方協商按實簽證，剛性層上面伸縮縫處防水油膏及防水附加卷材另外計算。每米根據現場實際情況確定價格 元。(因甲方要求另行加強部分或增加部分按實另行簽證)。
第六條合同工期
工程按甲方正式書面通知要求結合現場實際情況為準。
第七條付款方式
本合同簽訂3日之內乙方向甲方交納合同履約金5萬元(到期不付視乙方違約)，于完成地下室一層防水工程后甲方一次性退還到乙方指定銀行賬戶;
本工程無預付款，按進度(以每完成兩層為支付周期)支付完成工程量的75%進度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方驗收合格后即付施工區域之工程款的85%，±0.000m以下完成后半年內無滲水時再付10%，留5%作為保質金，一年內退還5%保證金中的3%，其余2%兩年內退還到乙方指定銀行賬號。
第八條質量標準
乙方所施工用的產品必須由國家建設行政主管部門技術監督局認可并頒發的使用認可證書和合格證書方可進入現場使用。如發現使用假冒產品或偷工減料，甲方有效拒付工程款項，并且甲方有權索賠。
乙方應確保所施工的防水工程達到優良標準，必須嚴格按現行的國家、地方的質量驗收規范、標準和規定要求組織施工，按國家GB5028—20x、
GB5027---20x驗收規范的要求驗收，并接受甲方和質監部門的監督。達到設計厚度等質量要求，確保工程質量為一次性合格。
質量達不到驗收標準時，甲方有權利要求其整改到位其費用由乙方負責，乙方根據驗收規范，應無條件整改到位，防水局部完成后出現滲水由乙方負責返工處理，直到不滲水為止，費用由乙方負責，返工整改不得影響整體工程進度。
第九條甲方駐工地代表
甲方委派為駐施工現場甲方代表，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務。有關甲方的指令、通知，以甲方代表簽字并加蓋公司項目專用章后方有效，并視其為甲方意見的有效表達。
乙方委派為駐施工現場乙方代表，行使合同約定的權利，發行合同約定的義務。乙方的要求和通知須以書面形式由乙方代表簽字并加蓋公章或項目章后方可有效，并視其為乙方意見的有效表達。
第十條雙方責任與義務
1、甲方責任：
(1)應提前15天提出施工計劃，督促施工單位將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可抗拒的因素、工期順延。
(3)配合乙方施工，協調必要的填運輸、腳手架和材料場施場點，其費用乙方負責。
(4)協調與其他施工單位的矛盾。
(5)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方整改返工。
(6)工程驗收后，對防水層成品，甲方應督促施工單位保護成品，誰破壞誰負責。
防水工程完工后乙方必須提出收申請，經監理審核后報甲方，向質監部門申請，質監同意后，乙方三天內組織驗收，驗收合格后15天內就按合同付款，如不按期付款，四方應承擔乙方的所有經濟損失。
2、乙方責任
(1)按甲方的施工要求，作詳細的施工方案，報甲方監理審核，聽候甲方通知，及時組織防水材料進場，及時向甲方與監理提供產品合格證和檢驗報告單及施工的其他檔案資料，由甲方現場負責人抽檢合格后方可使用。
(2)乙方應文明安全施工，施工中所有工傷事故乙方自理，甲方概不負責。
(3)乙方必須組織有豐富經驗的施工人員進場施工，對施工所有的設備必須符合安全生產要求。
(4)配合工程的整體施工進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的'因素外，不得人為拖延。
(5)應遵守施工現場的各項規章制度，不得有違規行為，否則接受甲方各規章制度制定的處罰。
(6)應嚴格按防水工程標準規范竣工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。
(7)在保修期內，由于乙方施工質量或施工缺陷原因引起的質量問題均由乙方負責修復，費用由乙方承擔，若非正常情況(人為破壞，私自改動防水層、自然災害等)下漏水乙方不予以承擔責任。
第十一條違約責任
甲方在未經乙方同意，不得單方面對本工程項目進行再次轉包，如發生此情況，屬違約，乙方一經發現，由此造成直接經濟損失均由甲方承擔。
工程質量達不到驗收標準的部分，乙方就按甲方要求的時間內予以返工維復，直到符合驗收標準為止，其費用與工期造成的損失由乙方承擔。
工程延誤或施工質量達不到規范要求，而乙方義無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，乙方應承擔違約責任，甲方有權單方面終止合同，乙方應賠償由此造成直接經濟損失。
第十二條其他條款
1、根據雙方附屬工程總承包合同，乙方有權進行分包、轉包，甲方無權就此終止合同并索賠。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。
3、本合同執行中若有爭議，先協商解決，如協商無效向人民法院訴訟解決。
4、本合同的有效期，自簽約日起至工程保修期滿為合同有效期，逾期自然失效。
5、乙方在與分包方履行合同的過程中，如因甲方原因無法支付乙方工程款導致分包方的起訴及經濟糾紛時，甲方應與乙方共同處理相關事宜。
6、本合同價款現金支付或轉賬支付，乙方指定付款帳號為：
戶名：湖南x有限公司
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建設工程施工合同10
發包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、規章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
結構形式：_________層數：_________建筑面積：_________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_________
資金來源：_________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________
三、合同工期
工期：_________天
開工日期：_________
竣工合同：_________
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
1、合同總價（大寫）：_________（人民幣）元
（小寫）：_________元
�。ㄆ渲校汗こ虝毫薪痤~_________元，計日工_________元，材料暫估價和專業工程暫估價_________元，安全文明施工措施費_________元，總承包服務費_________元。）
2、綜合單價：詳見承包人的已標價工程量清單。（見附件4：）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。�1）本合同協議書；
（2）中標通知書；
�。�3）投標函及投標函附件；
�。�4）本專用合同條款；
（5）本通用合同條款；
�。�6）技術標準和要求；
（7）圖紙；
（8）已標價工程量清單（附件4：）；
�。�9）招標文件、招標文件澄清及修改；
�。�10）其他合同文件。
雙方在履行本合同中的`有關洽商、變更、簽證等書面協議、文件，視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_________月_________日
合同訂立地點：
本合同雙方約定后生效。
發包人：（公章）承包人：（公章）
地址：_________地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
建設工程施工合同11
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的.，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同12
摘要：本文論述了建設工程施工合同中對工程造價有重要影響的內容和要點，對不同的計價方式進行分析，并就工程合同的訂立提出一些認識。
關鍵詞：施工合同；計量；計價；工程造價
一、建設工程施工合同對工程造價的影響和意義
建設工程施工合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同，是一種雙務、有償合同，當事人雙方在合同中都有各自的權利、義務、在享有權利的同時必須履行義務。合同應當采用書面形式訂立。施工合同貫穿了工程建設的整個領域，為工程造價確定與控制提供依據。工程建設活動的結果，在實物形態上表現為建筑物，在經濟活動中表現為工程造價。相對實物形態的建筑物而言，工程造價是無形的，其結果的確定和控制較為抽象，難度大。要合理確定的有效控制工程造價，就必須嚴格依據合同的約定。所有工程計量和計價的方法、依據以及其要求、處理的程序都應在合同中明確。
二、影響工程造價的合同核心要素，計量計價方式取選分析
建設工程中簽定施工合同的最核心問題是合同價款的確定，對工程造價起決定性作用。簽約合同價因采用不同的計價方法，會產生重大的價款差額。目前，合同計價方法主要有：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何種計價方式取決于工程性質和實際情況，為能說明問題，對這三種計價方式的特點和應用，下面作幾點淺薄分析。
總價合同一般指固定總價合同，由于易于進行工程造價的管理和控制，易于支付工程款和辦理竣工結算的特點，受到發包人的青睞，特別是外資企業主更是普遍采用這類合同，但由于量與價的風險主要主要由承包人承擔，往往易引起眾多糾紛。因此，此類合同計價方法適用于工程量不大且能精確計算、工期較短、技術不太復雜、風險不大、設計圖紙準確、詳細的項目。
單價合同通常指固定單價合同，亦稱工程量清單合同，是目前最主要的一種計價方法，單價合同適用的.范圍較為廣泛，其風險分配較為合理，并且能夠鼓勵承包人通過提高工效、管理水平等手段從節約成本中提高利潤。單價合同的關鍵在于雙方對單價和工程的計算和確認，其一般原則是“量變價不變”。自20xx年7月1日《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-20xx實施后明確規定：“使用國有資金投資或國有資金投資為主的建設工程發承包，必須采用工程量清單計價�！惫誓壳皣匈Y金投資的工程項目在招標時一般都按工程量清單計價，但有些招標人仍喜歡用總價合同的模式，又礙于不能違反工程清單計價方式，于是在招標文件附帶的施工合同上埋下伏筆，企圖轉移發包人的風險和責任。筆者曾洽談過一工程施工合同，在該工程招標文件的正文已明確工程按工程量清單計價的方式，一切看起來很正常。但在招標文件的附件合同中關于工程量和工程量偏差條款卻另作約定，具體描述是這樣的：“承包人在招標疑問收集期間未對工程量。
建設工程施工合同13
發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內。
三、 工程范圍及內容:
1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條 工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。
第六條 雙方協作事項
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的.施工進度。
二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第七條 違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第八條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第九條 施工工期
本工程年月日前完工。
第十條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十一條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十二條 工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。
第十三條 合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：
負責人：(簽章) 負責人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
建設工程施工合同14
甲方：_________
乙方：_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律，地方行政法規和甲方公司的要求，根據《建筑工程質量管理條例》的規定等，雙方遵循平等自愿，公平合理，誠實守信的原則，雙方協商出以下條約。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、工程總占地面積：_________畝。
4、建筑規模：以甲方的圖紙和所有設計為準。
5、資金來源、企業方自籌。
6、工程價格：》按________年定額計算，以一級取費計算。并結合河北當地，人工、材料，按_________發行的信息價調差近行計價結算。
7、工程總價約：十億左右，以最后預結算為準。
二、總承包方式
注：包工包料，另建設施工，三通一平，包質量、施工安全、施工機械、文明施工和所有裝修水電弱電消防，整個工程內的環境綠化路道，包括所有資料等，車間機械調試通過《內機械甲方負責》。
三、合同工期
1、本工程工期_____個工作日，陰雨天和人力不可抗拒的天氣，雙方作以記錄，工期順延。
2、本工程開工時間，以甲方的自籌資金，
第一筆到位，甲方在____日內立即以書面通知乙方施工組進場，進行前期工作準備，甲方圖紙到位，手續完工，立即進行了主體工程開工。
四、甲方義務
1、甲方在乙方進場時應交與整個工程區里的地下資料，以免施工時破壞到地下文物和古董及國家電線電纜和管。
2、甲方負責確保乙方進場開工后周邊村民來鬧事的糾紛，協調解決。
3、開工時要做到工程區內的地無糾紛，也免影響乙方施工。
4、乙方進場前，甲方交與乙方所有的施工圖雙方近行圖審，便于施工無錯。
五、乙方義務
1、乙方必須按圖施工，確保工程質量。
2、要做到工程先自檢過，通知甲方近行監督檢驗才進行
第二步工作。
3、必須接受各級領導的指示，和指導工作。
4、文明施工，確保整工地的環境整個工地整潔、有順序。
5、在施工中要自檢查是否有安全隱患，一但發現應立即停工，并馬上排除一在繼續施工。
6、乙方簽完合同后，應早準備進場工作和組建好，有素質的一流施工班組和一流的工程隊伍，接到甲方通知應立即交施工組資料，并即時進場。
六、質量標準
1、本工程也合格工程準。
2、本工程質量驗收標準，按國家驗收標準為合格。
七、工程結算方式
1、結算依據，甲方所提供的圖紙和變更資料和圖紙會審紀要，例會紀要，工程聯系、設計中有明暗示參見的圖集以及甲方和監理單位審批通過的施工方案，甲方發下的變更通知，隱蔽工程驗收記錄、相關資料，已審批通過必要的相關措施報告和工程簽證等為依據，進行工程造價的'編制計價結算。
2、結算條件：按____省________年定額結結算，結算期間按當時定額信息站發行的新行調差定額執行。
3、人工與材料價的調整。
(1)人工費的調整按____省相關職能部門的文件執行調差。
(2)材料的調差，材料的價差調整按施工當月____省定額站頒布布發的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊執行調差。
(3)____省建筑工程材料信息月刊中沒有的材料，以甲、乙雙方詢價確定的市場價執行材料價差的調整。
八、工程款的支付方式
1、本項目所有工程乙方不用墊資，甲乙雙方簽訂完合同，甲方通知乙方進場時撥給乙方零進設施費，按合同總價的百分之_____ %，計算的零建設施工費，乙方進場主體工程開工時，機械材料進場_____天內甲方再撥給乙方材料備料款，按合同總價的百分之_____ %的備料款。
2、工程進行中每月的實計工程量，進付款的百分之_____，付款時間，每月_____號申報進度表為準，次月_____號付款，依此類推。
3、總工程款的結算付款，最后的工程款通過甲方和有關部門，工程驗收后，_____天內付到總工程款的百分之九十五，還有百分之與預留保修金，工程保修期________年，保修時間到甲方應無條件付給乙方預留的保修金，如在保修期內出現工程質量問題，乙方應即時處理維修。如果乙方接到通知未即時處理，甲方自行維修處理的，維修金甲方扣多少，乙方必須接受，保修期滿________年無質量問題，無息全部付清尾款。
4、此工程乙方不用墊資，經甲乙雙方協商，在總工程款下浮中百分4%個點。
九、雙方事宜
1、在施工過程中，甲乙雙方隨時保持聯系，互相交換意見以以確保工程捏和工程進度。
2、乙方如有發現圖集有誤差不能擅自作主更改，應立即與監理和甲方聯系處理，包括(施工中驗收和隱蔽工程驗收)，工程變動在內。
3、監理和甲方處理并給予乙方處理的書面通知和簽字的書面手續，以免造成工期延誤和影響工程質量。
4、為了工程質量和進度，打造出一流工程形象，希望雙方緊密配合、團結，互相遵守。
十、特別約定
1、甲乙雙方簽訂本合同后，甲方不得在將本項目工程與他人在簽訂合同，若甲方將本項目在與他人簽訂合同，乙方有權向甲方要求損失補償，和前期跟蹤本項目的一切費用。
2、乙方必須認真組建好施工組，并按甲方的指導進行施工，接受甲方和監理的正確指導意見。
十一、保密要求
本合同自簽署生效之日起，合同雙方合作的全過程，內容工作方式方法，以及因簽訂本合同或履行本合同而獲知他方的任何商業秘密和本項目的有關秘密應嚴格保密，不得向
第三者泄密，因一方泄密造成對方損失的，由泄密方承擔所有損失賠償。
十二、適用法律
1、本合同履行適應中華人民共和國法律、法規所管轄，不適應其它國家的任何和法律法規和規定。
2、如果簽署本合同后，有新的法律法規，行政法規頒布后的，按新的法律執行。
十三、爭議解決方式
1、任何因素讓本合同引起的或與本合同有關爭議的應通過雙方有好協商解決。通過協商仍不能解決爭議時，雙方約定以下列
(2)方式解決。
(1)向____省仲裁委員會提起仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、在爭議仲裁和提交法院期間，除提交爭議的事項所影響的義務外，雙方應繼續履行其它在本合同內的規定義務和行使權力。
十四、違約責任
1、如因乙方的工程質量出現問題，所造成返工的，甲方不以給延工期，如果出現嚴重工程質量問題的造成工程停工，法律問題的乙方自行承擔所有責任。
2、如乙方的工程過程中，乙方無工程質量問題，甲方未按時支付工程款造成停工的，由甲方債權負責，并給與乙方的損失補償。
十五、合同生效
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同直到履行完義務終止。
3、本合同以中文文本實行，其它文字無效。
4、本合同未盡事宜雙方約定另行簽訂補充合同，補充合同與本合同同樣據有法律效力。
5、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
合同訂立地點
本合同雙方約簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建設工程施工合同15
甲方（發包方）：______________
法定代表人：__________________
乙方（承包方）：_____________
法定代表人：_________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條：工程項目
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程內容：________________
4、承包形式：________________
第二條：工程期限
1、合同工期
開工日期：_____年____月____日
竣工日期：_____年____月____日
2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
（1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
�。�2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條：工程價款、結算及付款方式
甲方付款前，乙方應提供發票。
本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后___日內，甲方支付人民幣________元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；
3、余款人民幣______元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第四條：建筑材料、設備的供應和采購
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的'，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條：施工與設計變更
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條：工程質量管理及驗收
1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
3、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條：安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條：質量保修
1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。
2、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯系電話：___________；乙方保修聯系人：______________。
第九條：違約責任
1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
2、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
3、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條：糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：附則
1、甲方代表為，乙方代表為。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（蓋章）：______________
聯系人：_____________________
聯系方式：___________________
地址：_______________________
乙方（蓋章）：______________
聯系人：_____________________
聯系方式：___________________
地址：_______________________
簽署時間：_______年____月_____日
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同10-31
建設工程施工合同04-07
建設工程施工合同11-01
國家基本建設建設工程施工合同12-02
有關建設工程施工合同12-05
2022建設工程施工合同10-20
建設工程施工合同集合10-22
建設工程施工合同范文08-28
建設工程施工合同【精】02-11
【熱】建設工程施工合同02-15