建設施工合同15篇
隨著法律觀念的深入人心,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編為大家整理的建設施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建設施工合同1
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法 規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫) 元(人民幣) 元
六、組成合同的文件
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 天后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日建設施工合同范本【2】
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
建設施工合同2
發包單位:(甲方)
承包人:(乙方)
根據中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條:工程概況
工程名稱:九龍明珠D標段
工程地點:
工程內容:
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價:按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素,沒有任何價格調差)。
工期:
第2條:合同使用標準和法律
1、合同使用標準:GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律:中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例
第3條:甲方工作
1、公布工地各項管理制度,對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促,監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時完成甲方規定的施工任務,或發生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排,不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協議;中途退場的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的'要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員,如進度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進場后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度,如進度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款
工程款支付金額和時間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據。
第6條:合同的生效與終止
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數:甲乙雙方各執2份。
第8條:合同款未盡事宜,經雙方協商后,用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設施工合同3
投資方: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
本著平等自愿的原則,經雙方友好協商決定,甲方所投資的“西--昭(西昌至云南昭通四川段)高速公路(BOT)項目其中一個標段”交由乙方承包施工,F就甲乙雙方簽訂內部施工承包合同,甲乙雙方共同遵守具體條款內容如下:
一 、工程概況
工程名稱:西--昭(西昌至昭通涼山段)高速公路
工程地點:西昌至牛欄江段(四川境內) 工程內容:西昌至昭通段涼山段某標段圖紙范內工程(具體詳見工程清單出來后見工程清單表);
工程立項批準文號:_____川發改基礎交辦函(20xx)934號_________ 資金來源:公司自籌及國家配套資金 。
二、工程承包范圍:
承包范圍:項目內的圖紙及更變通知書、圖紙范圍內的工程、投資方下屬發包人的簽證工程等(以項目法人(甲方下屬公司)正式簽訂施工合同為準)。
三 、合同工期:
開工日期: 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
竣工日期: 待定(以正式簽訂施工承包合同為準)
合同工期總天數:待定;
四、 質量標準:
工程質量標準:100%合格
五、合同價款 :
金額(大寫) 約六億(以工程清單決算為準)元(人民幣)左右;(小寫)¥: 約600,000,000元人民幣最終合同價款按一個標段的實際工程清單和正式承包施工合同為依據。一個標段乙方有優先選擇的權利。
六、招投標方式:
1、定向議標。
2、本項目30%以內工程量實行定向議標的方式內定施工承包合同手續,項目正式公告后乙方補辦相關招投標流程手續,具體招投標流程手續由甲方協助辦理,乙方全權辦理。
七、合同履約保證金:
1、乙方應向甲方繳納工程履約保證金 萬元人民幣(按合同工程價款的5%收取),工程履約保證金可以直接打入涼山州交通局項目(西-昭高速公路)專用帳戶,該保證金不計利息;
2、乙方向甲方繳納工程履約保證金低于20xx萬元人民幣,一律統稱為合同履約保證金,合同履約保證金直接打入甲方指定的銀行帳戶。
3、本協議簽訂后甲方收取的合同履約保證金為 元(大寫: 萬元整人民幣)。
4、履約保證金的還款方式:
承包方交到交通局專用帳戶工程履約保證金退款時間: 承包方交納的合同履約保證金,甲方(投資方)直接轉到項目法人(投資方下屬公司)作為工程履約保證金,該保證金待工程完工驗收后15個工作日后無息返還;
八、合同計價依據、方式:
該工程合同價款按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》最新公路定額一級一類工程取費標準執行(具體取費標準以正式施工合同為準);總造價除稅金、定額測定費及材料價差部分不下浮,其余費用下浮 %。人工費調增按《涼山州當地市場造價信息》指導價調整,安全文明施工費按建委相關文件計取。(鋼材、水泥、木材、商品砼由甲方供應至現場),其余材料價格按施工同期《涼山州工程造價信息》指導價執行。具體最終執行標準按業主(投資方下屬公司)統一制定的標準執行。
九、工程款的`支付事項:
工程款支付條件:設備和材料預付款支付方式:機械設備和人工進場15日內按10%預付工程款;工程進度款支付方式:按當月工程量的80%支付,具體執行標準最終按《四川省交通廳》和《涼山州交通局》和高速公路項目法人招投標相關文件和正式承包施工合同執行。
十、工程結算的認定:
1、竣工驗收合格后,乙方在一個月內向業主單位(甲方下屬公司)提交結算書(調增調減)竣工資料竣工圖給項目法人,一式三份,竣工資料由項目法人移交檔案館。
2、項目法人在收到乙方結算書后15日內必須送審計單位審計。如因甲方原因三個月內不能完成審計視為甲方默認,按乙方上報的結算價作為項目法人支付乙方的竣工結算款依據。
3、具體執行細則按乙方與業主(投資方下屬單位)簽署的正式施工承包合同專用條款執行。
十一、材料采購和結算方法:
該工程的材料(除三大主材、商品砼以外)均由乙方采購,乙方所采購的材料價格按開工之日至竣工之時施工同期每月《四川涼山州工程造價信息》指導價執行(材料數量按實際施工進度按月統計核實)。無指導價的則由雙方按市場行情確定,若雙方確價出現分歧可由甲方供應。因甲方供應材料導致影響工期,工期相應順延。上述條款如與施工承包合同條款有相沖突部份,按正式施工承包合同條款執行。
十二、違約責任:
1、因乙方原因,施工資質和技術力量不具備,甲方有權單方解除本合同,交納的履約保證金無息返還;正式承包施工合同簽署進場施工造成工程質量和工程進度,乙方承擔由此造成的直接和間接經濟損失,甲方有權單方解除正式施工合同,乙方無條件撤出施工現場,交納履約保證金不退還,結算款到此項目工程竣工后在進行清算支付。
2、因甲方原因,乙方不能簽署正式施工承包合同,乙方向甲方交納的履約合同保證金,應按銀行同期貸款利息的4倍支付乙方利息與本金。
十三、其他約定:
1、甲、乙雙方在正式施工承包合同中約定。
2、有行業規定的,照行業規定執行。
3、安全生產、文明施工在施工承包合同文本約定或另行約定。
4、本協議與甲方簽署的投資主合同相沖突的條款,以甲方簽署的投資合同為準。
十四、未盡事宜,雙方應友好協商,如協商不成,雙方可向四川省人民法院或涼山州人民法院提起訴訟。
十五、本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,具有同等的法律效力。
十六、合同生效日期:甲方收到乙方履約保證金后生效,乙方與項目法人(甲方下屬公司)簽署正式承包施工合同生效日期此合同自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同4
甲方:
乙方:
依據《 中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經過甲乙雙方協商,特訂立本合同:
一、 工程概況:
該工程位于濟南市市中區十六里河鎮復興村,基礎由甲方已完成,±以上由乙方負責包工包料施工。
二、 承包方式:
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三、 工程承包范圍:
乙方負責所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過梁、釘子、鐵絲、薄膜等)機械(腳手架、吊車等),水電費由乙方負責,從±至三層主體現澆完工。
四、 承包價格及付款方式:
1、以現有基礎以上 (一至三層)包工包料元結算,層高 ,磚:機制紅磚,砂:石粉,黃沙;鋼筋:主筋直徑8,間距15厘米,副筋直徑8間距20厘米;水泥:臥虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少于5噸,如發現主體砂漿不達標,甲方發現一次扣除工程款1000元。)頂板砼:C20,8厘米厚,過梁:預制新過梁。
2、人員進入工地施工后,付 元,每一層主體現澆完工付 元,如無質量問題 日內一次付清剩余款。
五、工期:
自 年 月 日至 年 月 日止。推遲一天罰款200元,由甲方在工程款中扣除。
六、安全責任:
施工期間:
1、本工程所有施工安全、用電安全均由乙方負責,如遇自然災害,必須停工,確保人身安全。乙方負責工程施工過程中的安全管理工作,工人必須配戴安全帽,不可酒后進入施工場地,由乙方及其員工原因造成的一切人員,財產損失均由乙方負責,第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三方人負責,與甲方無關。在施工過程中四周注意行人及車輛的'安全,出現狀況當事人負責。
2、施工過程中乙方不得從事與施工無關的事,專業人員持證上崗,高空作業必須在采取切實可行的安全措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員。施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包,否則甲方有權終止合同概不結算,乙方無條件賠償。
以上合同雙方遵守各自責任,本合同工式三份,自簽字日期生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同5
上訴人:_________________名稱:_____________
住所:________________
電話:______________
法定代表人:_________________名稱:________________
職務:______________
委托代理人:_________________姓名:_____________
性別:_____________
年齡:______________
民族:_________________
職務:_________________
工作單位:______________
住所:________________
電話:______________
上訴人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現提出上訴。
上訴理由及請求:________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤,提出所根據的事實和理由,包括在一審程序中未提供的.事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設施工合同6
建設單位:xx鄉人民政府 (簡稱甲方)
承建單位:(簡稱乙方)
為了保質保量完成xx村農田水利建設項目,經雙方協商達成如下協議:
一、工程概況:
1、 工程名稱:xx鄉xx村農田水利建設工程;
2、 工程地址:xx鄉xx村新農村
3、 承包范圍:襯砌渠道三公里
4、 承包方式:包工包料
5、 承包工期:工程自 年 月 日開始至年 月 日完工;
6、 工程總造價: 元
。1)襯砌渠道及配套工程元;
。2)其他元;
二、施工要求
1、渠道襯砌采用砼“U”型斷面槽,縱坡1/1000,渠道為C15砼預制,渠深0.40m,渠口寬0.43m,砼襯砌厚度0.05m;渠道每隔50—100m設一道伸縮縫,采用聚氯乙烯膠泥填塞。U型槽勾縫一般分兩邊進行,縫寬控制在
15—25m。渠道砼襯基礎采用園土翻夯處理,翻夯深度0.6mm,干容重要求達到1.6t/m3。
2為了保證質量完成工程建設,乙方在施工中水泥必須用祁連山水泥廠或交通水泥廠的合格水泥,沙子、石子必須用莊浪河洗砂。相關材料必須具有產品合格證,并按照設計標準安裝。
3、甲方及縣有關部門驗收時,如工程質量不合格或達不到要求,甲方有權要求乙方撤除并重新施工,直至驗收合格為止。
4、按期不完工者,拖延每一天按工程總造價的5‰作為違約金處罰,若遇雨天工期順延。
三、付款方式
合同生效后,甲方適當付給乙方一定金額的材料款,待工程完工由縣有關部門驗收合格后,支付工程總造價的90%,剩余資金一年后如工程質量不出問題,付清剩余部分。
四、甲方責任
工程完工后,負責資金及時到位,有權派專人對工程質量進行監督。
五、乙方責任
1、及時開工,保證工期,負責工程質量,如無故不能按期完成或達不到合同質量要求造成的損失由乙方全
部負責。
2、負責施工人員的'安全,如施工中發生安全事故,一切由乙方負責。
3、負責保修一年。
4、承擔施工期間的水、電等一切費用。
六、本合同未盡事宜雙方協商簽訂,作為本合同附件,與本合同有同等法律效力。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)
甲方負責人(簽字)
乙方(蓋章)
乙方負責人(簽字)
鑒證方(蓋章)
鑒證方代表(簽字)
建設施工合同7
甲方(全稱):(簡稱:甲方)
乙方(全稱):(簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點:蘇州高新區馬運路北,濱河路東天之運花園工程內容:外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
三、質量標準及質保期
工程質量標準:合格;質保期:貳年
四、合同價款
單價:252元/㎡,圖紙面積為2851.68㎡
總價:(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)¥718623元整乙方組織生產前,須現場測量窗戶尺寸,并向甲方出具實測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產,此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據,亦作為本合同的補充,具有同等法律效力。
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立地點:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同8
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》,本著平等、自愿、公平、公正的原則,經甲、乙雙方共同協商一致,甲方自愿將位于 建筑工程承包給乙方施工,特訂立本合同如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包工程內容:除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外,其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價:本工程建筑面積共計平方米單價 元,工程總造價 。
五、付款方式:甲方按工程進度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款,余款在本工程全面竣工并做好衛生清理后,再經甲方驗收合格后,(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清,保修期滿后,退還質保金。
六、甲、乙雙方的權利和義務:甲方有權監督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的'一切協調工作。本工程在施工合同簽訂后,本工程的工傷保險由乙方自行購買,在施工期間,乙方必須做到安全文明施工,如出現任何安全事故,一切后果由乙方承擔。
在施工期間,甲方必須保證工程款的按時支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及損失,由甲方承擔。
七、合同工期:有效天氣為能超出陸個月,如在超期陸個月后再超期,每超期一天,甲方懲罰乙方壹仟元人民幣,以此類推。
八、保修責任:按國家規定執行,在保修期內,乙方在接到甲方通知后24小時內,必須派人到場維修,否則甲方有權自行維修,所產生的費用從乙方保修金中扣除,不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜,雙方協商解決,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
建設施工合同9
甲方:__________________
乙方:__________________
經過甲、乙雙方友好協商,甲方正在建設的新干縣沂江(城南)中心幼兒園鋁合金窗戶發包給乙方施工,雙方本著友好合作的原則訂立本合同。甲方指定鋁合金品牌和玻璃由乙方采購負責加工安裝,直至由甲方建筑工程質量竣工驗收合格。具體合同條款如下:
1、乙方按照甲方要求進行加工制作和安裝,保證質量,在甲方規定時間內完成,逾期甲方有權采取罰款措施。
2、材料單價(包括安裝)和規格:推拉窗165元/m2,帶紗窗推拉窗170元/m2,玻璃厚度為4mm,采用白色浮法玻璃。鋁合金型材要求品牌為廣東佛山市電泳銀白型材,厚度為1.1mm,乙方提供出廠合格證明以及材料發票。
3、付款方式:鋁合金門框安裝完,付款壹拾萬元,玻璃門窗安裝完付總造價的'50%。驗收合格付總價的15%,根據實際制作安裝的工程量進行結算。
4、保修:乙方在安裝完成驗收合格后,本工程保修期限為一年。本項目工程的保修金為結算后總造價的5%,在保修期滿后二月內付清。在保修期內如果因為質量或安裝出現問題,乙方應接到甲方通知兩天內前來整修,逾期甲方另派人整修,費用在乙方的保修金里扣除。
5、其它未盡事宜,雙方友好協商解決。
6、本協議一式二份,雙方各執一份,甲乙雙方共同簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
建設施工合同10
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾__西__地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質原因,乙方必須對圍墻基礎進行處理,以保證圍墻的安全建設和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;
2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴格按照現場管理人員的`安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付:
1、工程價款:
A:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為3.6萬元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7),單價為200元,暫定總長為120 ,工程價款為2.4萬元左右;
C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2),單價為120元,暫定總長100,工程造價為1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格后____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,并提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,并辦好簽證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。
七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。本合同在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結束后自行廢除。
甲方(公章):________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建設施工合同11
甲方:忠路鎮綜合村民委員會
乙方:
為修建好花園路街道及下水道,進一步明確雙方義務,經甲乙雙方協商,特訂立如下合同:
一、甲方將對忠路鎮花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建,該工程總造價220000元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準:(道路施工標準要求見忠路鎮村鎮建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求:乙方要按施工設計標準要求,在甲方的質量監督小組的監督下進行施工。
四、工期要求:乙方應在開工之日起30日內完工,無故超期一天罰總工程款的`10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。 五、付款方式:1、開工后,工程進展一半時,付工程款總額的30%。2、工程竣工后,甲方與上級主管部門驗收合格后,付工程總款額的70%。
六、甲方負責協調沿街出現的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后,進的修路材料、施工設備由乙方自己看護,施工期間發生的事故由乙方自負,一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同,違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜,經甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,鎮財政所存一份。
甲方:(蓋章)法人代表簽字:
乙方:(簽字蓋章)
見證人:
二0xx年一月十二日
建設施工合同12
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致,特訂立本補充協議,并作為工程付款、結算等依據,其他事宜執行《建筑工程施工合同》。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
結構形式:
建筑面積:
二、工程承包范圍:
承包范圍:包工包料、施工圖紙全部內容 。
三、合同日期:
開工日期:年月 日
竣工日期 年月 日
合同日期總日歷天數: 天
承包人若延誤工期,每天需按合同價萬分之三向甲方支付違約金,屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認后工期順延。
四、質量標準:
工程質量達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300—20xx)和設計文件要求。
質量驗收標準:合格。
五、合同價款:
金額(暫估): 大寫:
六、工程價款結算方式:
執行1996年《山東建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建筑工程綜合定額濰坊市估價表》,1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》,以及配套的費用定額,現行有關規定,按施工圖預算加變更簽證費用據實結算。 工程類別:按單位工程實際類別。取費等級:丙級,人工工資單價建安裝飾均為28元/工日,臨設增補費按建筑面積8元/平方。室外配套工程類別:按V類結算。工程竣工驗收30天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料,并辦理結算。
七、工程款支付方式:
1.主體階段分四次撥款:撥款時必須扣除甲方供料款
。1)基礎至±0,撥付割算款75%;
。2)一層至二層,撥付割算款75%;
。2)三層至四層,撥付割算款75%;
。3)五層至封頂,主體驗收完成,撥付割算款75%。
2.裝飾階段撥款:
。1)內、外墻完成撥付割算款75%;
。2)地面、屋面工程完成付割算款75%;
(3)工程竣工驗收合格,撥付至割算款的80%,工程竣工驗收后三月內辦理完工程決算,審計完畢支付至工程總造價的95%,余款保修金5%按國家規定執行,待保修期滿三個月內無息付清。
八、發包人材料供應:
1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。
2.電線、電纜、配電箱由甲方提供,開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。
3.防水、外墻保溫、外墻涂料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。
4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進戶門及不銹鋼欄桿扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。
5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。
九、承包人材料采購:
1.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時,承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地,重新采購符合要求的產品,承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。
2.甲方或監理工程師發現承包人采購并使用不符合設計或標準要求的材料設備時,應要求承包人負責修復、拆除或重新采購,并承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3.承包人所施工的防水、外墻保溫、外墻涂料等專業施工必須用有備案資質的單位,并經甲方考察認定后方可進行分包,資質復印件加蓋公章留發包人存檔。
4.按規定允許找差價的議價材料,由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。
十、材保費和配合管理費:
1.甲供材乙方計取材保費:1%。
2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%;
3.定品牌認價的材料不計取材保費。
4.甲供材超出預算定額部分,按甲供價增加10%扣款。
5.工程投標產生的費用,承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。
十一、隱蔽工程和中間驗收:
工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點,,承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。
十二、安全文明施工與民工工資:
1.安全文明施工:
承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定,嚴格按安全文明標準組織施工,并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,杜絕安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的`費用,由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。
2.民工工資:
乙方應建立行之有效的民工登記臺賬和工資發放臺賬,甲方可隨時檢查,乙方應按約定及時支付民工工資,確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款,乙方有承擔墊付民工工資的責任,因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪,甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。
3.工程資料:
承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整,達到當地主管部門要求,并按時提交發包人和進行備案。
十三、工程質量保修:
保修期按國家有關規定,承包人應履行保修義務,并對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為,在通知后七日內不安排維修,發包人可自行安排維修,所發生的費用從承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人補足差額。
十四、現場管理:
1.三通一平:發包人保證水、電供應和道路通暢。
2.塔機安拆:乙方服從甲方安排,避開管線位置,服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。
3.回填完成后,在發包人后續工程配套施工現場范圍內的承包人所有臨設應及時拆除,以免影響工程進度。
4.水、電管理:臨時水電不得外借,不得出現偷水、竊電現象,否則給予相應經濟處罰。
十五、其他:
1.工程產生的營業稅:由發包人代扣、代繳。
2.工程產生的水、電費,由發包人代扣、代繳。
3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動,一經查實,乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的合同總額的5%作為違約金;若在合同履行過程中,乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的,乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生合同總額的10%作為違約金。同時,甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關合同,因解除相關合同給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待,或索取禮金、禮品、禮券及其它利益,或故意刁難、顯失公平現象,乙方有權舉報,廉政監督電話:13562693000或18765639658。
十六、本協議與甲乙雙方簽訂的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協議內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的,可向本協議簽訂地法院起訴。
本施工補充協議由發包人承包人雙方共同簽署,一式四份,發包人二份,承包人二份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
發包人:(蓋章)承包人:(蓋章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
簽約時間: 年 月日
簽約地點:
建設施工合同13
甲方:_______
乙方:_______
應甲方要求,在原甲方與乙方20__年5月11日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:20__年__月__日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求:20__年__月__日至20__年_______月_______日。
三、新增工程量:
詳見附表一:《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行。
五、付款方式:按原合同執行。施工合同補充協議六、其它:
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:_______(蓋章)乙方:_______(蓋章)法定代表人:_______法定代表人:_______簽約日期:_______年_______月_______日
建設施工合同14
發包人(以下簡稱甲方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
風險提示:
對于承包方的主體資格審查應從有無企業法人營業執照、是否具有與所承包工程相適應的資質證書等方面。最好是具有相應施工資質的公司主體。如果承包方是個人,存在以下風險:
1、本合同可能被認定無效;建議發包給有資質的單位;
2、對方所雇傭的工人發生工傷,對方直接攜款跑路,我方可能被要求承擔賠償責任;建議讓對方給工人購買意外險承包人(以下簡稱乙方):統一社會信用代碼:通訊地址:甲乙雙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關法律、法規,本著平等、自愿、公平、誠信的原則,結合本工程施工具體情況,經甲乙雙方充分協商,就__________工程施工事宜達成如下協議,以資共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________________________________________
2、工程地點:_________________________________________
3、工程內容:_________________________________________
4、工程范圍:_________________________________________風險提示:
明確約定好工程期限有利于保障工程進度,是保證工程正常進行的必要條件。另外,承包方如果沒有按照約定的時間完成工程,發包方也可以據此要求承包方承擔違約責任。
另外,在涉及工程工期的訴訟中,由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,發包方應當對可能出現工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定,比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項,以避免將來發生訴訟時無據可查。
5、工程期限:_________________________________________開工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,總共_______天。
6、承包方式:
應當在合同中明確約定結算時間,以及明確約定拖延結算的違約責任,這樣不僅促使發包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款,同時也促使施工方積極完成工程,當出現發包方拖延結算、克扣工程款等問題的時候,走向訴訟維權的時候,合同約定也可以成為呈堂供證。
二、工程結算和支付
1、結算工程量的核實確認,按圖紙設計量并能同業主結算的工程量為依據,臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據。
2、乙方應在每月____日前按甲方規定的報表上報,甲方向業主辦理完畢工程結算手續后____日內向乙方辦理工程價款結算。
3、本合同外因設計變更或業主(或監理)原因而對新增項目的工程量與新增單價(或費用)在業主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算,最終的計量和結算以業主(或監理)的正式批復為準。
4、設計修改的新增項目如本合同內有相應單價的執行此單價結算,無相應單價的雙方在施工前協商簽訂補充單價。
5、甲方按業主所結工程款(貨幣)的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。
6、工程結算支付采用銀行轉賬方式,乙方必須提供正規的發票。
7、當工程結算達本合同工程價款總額的90%(含已扣質保金)時,甲方暫停付款,待工程完工驗收合格,雙方辦理竣工結算(扣除質保金)后在__________。天內甲方支付乙方。
8、本合同工程質保金的支付:在甲方主合同全部履行完畢:驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿,經業主驗收合格,業主支付給甲方工程質保金后__________天內甲方向乙方支付(但乙方所承擔的施工項目如在質保期內出現質量問題的修復費用應扣除)。
三、工程進度
1、乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程,工期自甲方開工令下達之日算起。
2、不論何種原因造成施工進度滯后,乙方均應按甲方的指示,采取有效措施趕上進度。趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃
3、乙方應按照本合同協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任及相應費用。
4、工程暫停施工后,乙方應與甲方協商采取有效措施積極消除停工因素的影響,當工程具備復工條件時,乙方應在指定的期限內復工,若乙方無故拖延和拒絕復工,由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。
5、由于自然條件影響或業主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分,乙方無權就此向甲方索賠。
6、工程實施期間不可避免的會出現窩工、停工現象,除甲方調劑工作面以外所發生的窩工與停工的費用一律不予補償。
四、工程質量標準及驗收
1、乙方必須按照國家有關施工驗收規范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量,接受甲方、監理、業主對質量監視、檢查、控制。
2、乙方應配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢控制度,配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作。
3、乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責,如發生質量事故,應在__________小時內報告甲方,對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產品,甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目,甲方不予計量與結算。
4、乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產品經監理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。
5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經甲方及監理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋,進入下一道工序。
6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內,乙方應按照監理、業主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工資料一式__________份,并配合甲方進行驗收工作,不提交竣工資料不予竣工決算。
7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的,乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發生的費用和相應的質量責任。
8、本合同工程缺陷責任期為________年,缺陷責任期內的缺陷修復由乙方負責,并承擔相關費用;若乙方未能及時修復責任期內的缺陷,甲方可另行安排其他施工單位修復,所發生的費用按實際發生由乙方承擔,可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付,同時乙方被扣留的質保金不予退還。
五、施工安全
1、乙方在施工過程中必須確保施工安全,對項目范圍內的'施工安全負全責;發生安全事故(包括險情安全事故)應立即報告甲方。
2、因乙方責任發生安全事故,所造成的一切損失由乙方自行承擔,如果還給甲方或第三方造成了經濟損失,由乙方負責賠償,且被扣留的安全保證金不予退還。
3、甲方統一監管本工程的文明施工,負責管理和協調全工地的治安保衛、環境和職業健康安全等有關文明施工事項,乙方應積極做好本合同施工范圍內的文明、環保工作。
4、乙方在其施工場地內發現文物,應采取保護措施,并按主合同約定的時間和程序報告甲方,由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經濟和法律責任。
六、施工材料、設備
1、乙方應按合同要求組織施工設備,按實際需要向甲方提供入場施工設備清單(含入場時間),并按甲方現場總體要求進行停放管理,不得隨意進出指定區域和亂停亂放。
2、乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要,完好率不低于90%,若甲方一旦發現乙方使用的施工設備因完好率低下或數量不足等原因影響工程進度、質量時,有權要求乙方增加或更換施工設備,乙方應予以及時增加或更換,由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。
3、乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場,否則按違約處理。
4、乙方施工設備的安全責任由乙方負責,對安全風險較高的設備由甲方強制乙方購買相應保險。
七、履約保證金
在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金,本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。
八、雙方職責
1、甲方職責
(1)甲方應負責做好本合同工程的現場施工協調和組織策劃及工程竣工驗收。
。2)甲方負責及時向乙方提供施工圖紙套和轉發設計、監理文件和施工指示,并對施工進行技術指導(含技術交底)。
。3)甲方按主合同的總體進度計劃及監理批復的施工進度,負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。
。4)甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監督(但不能免除乙方責任),若工程進度出現滯后、工程質量出現嚴重問題、施工安全出現嚴重隱患時,甲方有權責令乙方停工整改,若在規定整改期限內仍達不到甲方要求時,甲方有權調整乙方工程項目范圍或解除本合同,其間發生的相關費用、損失由乙方承擔。
。5)甲方督促乙方購買高危作業人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產險和必要的第三者責任險。
2、乙方職責
。1)乙方應服從甲方、監理的統一指揮和調度,按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。
(2)乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包(包括事實上的分包)、轉包,否則,甲方既視為乙方違約,并有權解除本合同,由此而造成的一切損失由乙方承擔,且乙方不得提出任何異議與索賠。
。3)乙方合同工程完工后應及時對施工現場進行清理,做到工完場清,并不得損壞現場構筑物及其他設施,如發生損壞,應負責修復或賠償。
(4)乙方應加強對本單位職工的思想教育,規范其行為,做到遵紀守法,在工地不得發生違法違紀事件,做好環境保護工作,遵守環境保護的法律、法規,生產中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規定處理。
。5)乙方應負責已完合同工程移交前的維護。
九、違約責任
1、若乙方將本合同項目另行轉包或再分包,甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。
2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求,每拖延一天,按__________元天計取違約金。
3、若乙方原因造成主合同規定的其他違約事項(簽訂分包合同應明確具體的責任),則由乙方承擔違約責任,并賠償甲方信譽損失,按乙方分包合同工程價款__________%計取違約金,并賠償相關損失。
4、本合同未規定的違約責任,按甲方與業主簽訂的主合同違約責任規定處理。
5、乙方應及時發放民工工資,由于拖欠民工工資造成不良影響,按違約處理。
十、爭議解決
甲乙雙方再執行本合同過程中若發生意見分歧,雙方應通過友好協商解決,協商不成的,雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同未盡事宜,雙方共同協商解決。
2、本合同經雙方法定代表人(或代理人)簽字并加蓋單位公章后生效,工程完工,工程價款結清后自然失效。
3、本合同一式__________份,雙方各執__________份,具有同等效力。
甲方(蓋章):
簽約日期:
乙方(蓋章):
簽約日期:
建設施工合同15
發包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
風險提示:
發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、備注:
二、工程承包范圍承包范圍:
三、合同工期風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程在預付款到位,且鋼結構工程具備施工條件,開工日期________年____月____日,竣工日期為________年____月____日,合同工期總天數_____天。風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、質量標準工程質量標準:依據_____有關驗收規范合格。
五、合同價款工程總造價:大寫:__________元(人民幣):_______________元(人民幣)
六、合同價款支付
1、合同簽訂____日內,甲方應付工程總造價的_____%給乙方;
2、鋼架安裝完成____日內,甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款;
3、工程施工完畢驗收合格,____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
七、發包人工作
1、委派_____為工地代表,聯系方式:_____
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內,并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的'各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
八、承包人工作
1、委派_____為工地代表,聯系方式;_____
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設計進行變更,應提前七天以書面形式向乙方發變更通知,因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔,延誤的工期應相應順延。
2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更,乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用,須經甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內,提出變更工程價款的報告,經甲方確認后調整合同價款,與工程款同期支付。
十、竣工驗收工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后____日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
十一、維修責任承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十二、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3的違約金。
3、發生合同糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十三、爭議的解決
1、本合同履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。
2、協商不成時,雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。
十四、其他
1、發包人、承包人履行合同全部義務后,發包人向承包人簽發履約證書,本合同即告終止。
2、合同的權利義務終止后,發包人、承包人應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 編碼: ________年____月____日
承包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 編碼: ________年____月____日
【建設施工合同】相關文章:
建設施工合同11-27
建設施工合同06-06
建設施工合同04-22
工程建設施工合同02-19
關于建設施工合同04-19
新版建設施工合同04-19
電力建設施工合同04-01
建設工程施工合同04-07
學校建設施工合同04-05
建設工程承包施工合同12-14